Catalog

TUZLA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UÇKUN, LARVA VE FARE İLACI SATIN ALINACAKTIR UÇKUN, LARVA VE FARE İLACI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/134111 1 İdarenin a) Adresi: EVLİYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2164440906 2165814778 c) Elektronik Posta Adresi: satinalma@tuzla.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https:// ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 6 Kalem Muhtelif Uçkun, Larva, Fare İlacı Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: Tuzla c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içinde işe başlanır. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 12.04.2017 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Sağlık Bakanlığı’ndan Üretim veya ithal izni 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları göste ren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yap tırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı ması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı ması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre be lirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tuzla Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Bölümü adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tuzla Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 575349) TUZLA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMI TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası: 2017/136948 1 İdarenin a) Adresi: EVLİYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2164440906 2165814778 c) Elektronik Posta Adresi: satinalma@tuzla.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https:// ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 22 kalem muhtelif tıbbi malzeme ve ilaç alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: Tuzla c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içinde işe başlanır. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 05.04.2017 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tuzla Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Bölümü adresinden satın alınabilir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tuzla Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 575356) T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/7229 ESAS Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; satılan mahcuzun enkaz olarak kıymetinin takdir edildiği ve enkaz olarak satışının yapılacağı, teslimin de enkaz olarak (yıkım yapılarak) yapılacağı, ihale alıcısı tarafından yıkım bedeli dosyaya depo edilmeden teslimin gerçekleşmeyeceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/03/2017 1. İhaleTarihi: 18/04/2017 günü, saat 14:30 14:35 arası. 2. İhale Tarihi: 16/05/2017 günü, saat 14:30 14:35 arası. İHALE YERİ: Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi NO: 1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL: 119.000,00 ADEDİ: 1 KDV: %18 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 1 Adet Enkaz Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.09.2016 tarih ve 20847 sayılı yazısına göre; 1. borçlunun 92509 No’lu dosyada Çubuklu Ilgın Sokak 1 kapı No’lu, üç bağımsız bölüm mesken ve bir bağımsız bölüm işyeri kaydı bulunmaktadır. 1 No’lu borçlunun adına kayıtlı bina Ilgın Sokak No: 1 adresinde kayıtlı olup taban alanı 90.00 m2. Normal kat alanı ise 110.00 m2’dir. Zemin+2 Normal kat+Çatı katından oluşan yaklaşık 20 yıllık binanın zemin katında işyeri mevcut olup girişi Kireçocağı Caddesi No:76 adresinden yapılmaktadır. Mesken olan diğer katlardaki binaların girişi ise Ilgın Sokak No: 1 adresindedir NO: 2 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL: 11.000,00 ADEDİ: 1 KDV: %18 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 1 Adet enkaz Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.09.2016 tarih ve 20847 sayılı yazısına göre 2 No’lu borçlunun 225967 No’lu dosyada Çubuklu Kireçocağı Caddesi 74 kapı No’lu meskende V2 hissesi bulunmaktadır 2 No’lu borçlu adına kayıtlı bina ise Kireçocağı Caddesi No:74 adresinde kayıtlı olup taban alanı 100.00 m2’dir. Yaklaşık 40 yıllık bina mesken olarak kullanılmaktadır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 575524) BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI) Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi’nde 8 ayrı tapu, Doğanpınar Mahallesi’nde 1 tapu halinde aşağıdaki listede cinsi, ada, parsel no ve yüzölçümleri ayrı ayrı belirtilen 9 parsel halindeki toplam 259.550,00 m2 tarla vasıflı arazi,15.03.2017 tarih ve 244 sayılı encümen kararı gereği blok satış yöntemiyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile m2 si 30,00TL, toplam 7.786.500,00TL’sı muhammen satış bedeliyle satılacaktır. Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup oranı %3 tutarı 233.595,00TL dir. Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alımsatım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. MAHALLE CİNSİ 1 Edincik Tarla 2 Edincik Tarla 3 Edincik Tarla 4 Edincik Tarla 5 Edincik Tarla 6 Edincik Tarla 7 Edincik Tarla 8 Edincik Tarla 9 Doğanpınar Tarla ADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0102 PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ 9 149.400,00 m2 92 16.250,00 m2 93 11.700,00 m2 94 10.500,00 m2 95 10.350,00 m2 96 15.000,00 m2 130 16.900,00 m2 132 10.900,00 m2 18.550,00 m2 Taşınmazın ilk ihalesi 12/04/2017 Çarşamba günü saat 14.30’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 19/04/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 250TL karşılığında temin edilir. Taliplilerin; İhale dosyası alındı makbuzlarını, geçici teminat makbuzlarını, ikametgâh ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin vekâletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri şarttır. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 575256) Açıköğretim Lisesi’nden almış olduğum diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. NACİYE DOLU T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 201712258 Esas Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; ihalenin feshi davası açanların ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtıklarına dair havaleli dilekçe örneğini ibraz etmedikleri takdirde ihalenin kesinleşmiş sayılacağı, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 20/03/2017 1. İhale Tarihi: 12/04/2017 günü, saat 12:30 12:35 arası. 2. İhale Tarihi: 27/04/2017 günü, saat 12:30 12:35 arası. İHALE YERİ: TARABYA YEDİEMİN OTOPARKI TARABYA ŞALCIKIR CAD. NO:33/B SARIYER/İSTANBU L NO: 1 TAKDİR EDİLEN DEĞERİ TL: 60.000.00 ADEDİ: 1 KDV: %1 CİNSİ (MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ): 34YDY57 Plakalı, 2013 Model . VOLKSWAGEN Marka, TRANSPORTER 2.0 TDI 102 PS 4H LWB CAMLI VAN Tipli, Rengi Siyah, Sağ arka çamurluk ezik. Sol ön kapı yanı ezik. Muhtelif yerlerde çizikler mevcut. 72.271 Km’de Anahtar mevcut Açıklamalı araç. (İİK m.114/1, 114/3) : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 576238) T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/54 Konu: İlan Hk. Davacı tarafından mahkememizde açılan isim tashihi davası nedeniyle; Davacının davasının KABULÜNE İsparta ili, Sütçüler ilçesi, Sarımehmetler Mah. Cilt No: 38, Hane No: 5 BSN: 331’de nüfusa kayıtlı 10292492728 T.C. Kimlik Numaralı Naciye YALÇIN’ın nüfusa kayıtlarında Naciye olan adının SENA AYSU olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verildiği hususu ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 575947) T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/234 KARAR NO: 2017/26 Davacılar AYŞE AYÇAN ERDEMGİL, NADİRE ÇİĞDEM DAĞCI tarafından davalılar Fatma Münire Özikiz ve Halil Özikiz aleyhine mahkememizde açılan ipoteğin kaldırılması davasında yapılan açık yargılaması sonunda: Mahkememizin 07/02/2017 tarihli duruşmasının sonunda; DAVANIN KABULÜ İLE İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Suadiye Mah. 330 ada, 51 parsel, 10 bağımsız bölüm No’lu taşınmazın tapu kaydında davalılar lehine kurulmuş olan 08/06/1977 tarih 6024 yevmiye No’lu İPOTEĞİN KALDIRILMASINA karar verilmiş olup: Yaptırılan zabıta tahkikatında bulunamamış olmaları sebebiyle dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş olmakla: iş bu kararın da davalı FATMA MÜNİRE ÖZİKİZ ile HALİL ÖZİKİZ’e ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 20/03/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 575961) T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/554 KARAR NO: 2017/78 Mahkememizce verilen 24/02/2017 tarih ve 2016/554 esas, 2017/78 karar sayılı ilamı ile davacının davasının kabulüne, Diyarbakır ili, Silvan ilçesi, Karacalar Mah/Köyü, Cilt: 44, Hane: 22, BSN: 56’da nüfusa kayıtlı 38....10 TC kimlik numaralı. Davacı Mehmet Salih ile aynı yer BSN: 142’de nüfusa kayıtlı 30....52 TC Kimlik Numaralı Davacı Hatice’nin kayden Gösteren olan soyisimlerinin “BARAN” olarak DÜZELTİLMESİNE, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 576063) C MY B