Katalog

6 17 EKİM 2019 PERŞEMBE HABER T.C. KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALE İLANI Mülkiyeti Mazbut Tutak Mahallesi Mescidi Vakfına ait olan, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan, tapunun (7913) Ada, (1) Parsellerinde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 257/236 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 24 (yirmi dört) yıl süreyle İnşaat veya onarım yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım veya onarım kira ihalesine çıkartılmıştır. İLİ İLÇESİ Kayseri Melikgazi MAHALLESİ Erenköy SOKAK CİNSİ Arsa YÜZÖLÇÜMÜ 2.472,77m2 PAFTA NO. ADA NO. 7913 PARSEL NO. 1 VAKIFLAR MECLİSİ KARAR TARİH VE SAYISI 05.08.2019257/236 İHALE USULÜ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özellikleri belirtilen, taşınmaz(lar), Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 05.08.2019 tarihli ve 257/236 sayılı Kararı / Genel Müdürlüğünün 18.07.2019 tarihli ve 103056 sayılı yazısına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale işidir. İŞİN TAHMİNİ BEDELİ 2.597.147,00TL (iki milyon beşyüz doksan yedi bin yüz kırk yedi türk Lirası )’dır. (yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) GEÇİCİ TEMİNAT 77.915,00 TL (yetmişyedi bin dokuz yüz on beş TL) (Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.) İHALE TARİH VE SAATİ 06/11/2019 14:00 I Kayseri İli Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesinde bulunan, tapunun 7913 ada 1 parselinde kayıtlı, 2.472,77 m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Mazbut Tutak Mahallesi Mescidi Vakfına ait “Arsa” vasıflı taşınmazın yapım karşılığı kiralama modeli göre kiralama işidir; 1. Kira bedellerinin; sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl için yıllık 12.000,00 TL sabit kira bedeli alınması, 2. Yıl için önceki yılın yıllık kirası + TÜFE oniki aylık ortalamalarına göre değişim oranı ile belirlenecek bedelin kira bedeli olarak alınması, işletme süresinin ilk yılı olan 3. Yıl yıllık 300.000,00 TL kira bedeli alınması, müteakip yıllarda her yıl için bir önceki yılın yıllık kirasının yıllık TÜFE Oniki Aylık Ortalamalarına Göre Değişim Oranı ile artırılmasıyla bulunacak miktarın kira bedeli olarak alınması, 2. 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %45’ın üzerinde olması veya imar uygulaması görmesi girmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak idaremize ödenmesi, 3. Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, 4. Sözleşme süresinin sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması durumunda idaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve kullanılabilir şekilde olduğu tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan idaremize teslim edilmesi, idaremiz teknik personellerince yapılan kontrollerde eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise idarenin tanzim hakkı saklı kalacağının bilinmesi, 5. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 6. İhale sonrasında imarda iyileştirme olması, yapılacak imalatlarda bodrum katlarda veya zemin, normal veya teras katlar gibi ortak alanların kullanım alanına çevrilmesi dahil kullanım alanında artış sağlanması veya bir bölümün fonksiyonunun değiştirilerek kullanılması ile hem alan m2 hem de öğrenci sayısında artış oranında kiranın yeniden değerlendirilmesi, 7. Taşınmazların mevcut imar durumuna göre gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerinde alınması, ilgili kurum ve kuruşlarda nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması, Kaydıyla, toplam 24 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır. II İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No:4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının zemin katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. III İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No:4 Kocasinan/Kayseri adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale Dokümanı 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. IV İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3) g) Tahmin edilen bedelin %50’a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra ilk ilan günü dahil düzenlenmiş olması gerekmektedir.) h) Tahmin edilen bedelin % 80’den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ‘İş Deneyim Belgesi’ veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50’si değerlendirilir. h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi, İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), l) Ekli örneğe uygun Kesin Teminat Mektubu (Ek:8) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. V 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. VI İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katındaki Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. VII İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. VIII Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1.Kat, Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. IX Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. X Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. XI İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. XII İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi gerekmektedir. TEL: 0(352) 222 66 40 Dahili: 7305 7300 FAKS: 0(352) 231 05 87 EMAİL:[email protected] Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1064243) T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) ESAS NO: 2016/616 Esas KARAR NO: 2019/332 Davacı ESRA TUNÇKAŞIK, davalı MEHMET ALİ TUNÇKAŞIK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1Davanın KABULÜ ile; Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Haliliye Mahallesi, Cilt No:4, Hane No:498, BSN No:66’da nüfusa kayıtlı Ahmet ve Naime’den olma 07/09/1985 Samsun doğumlu 48928656176 T.C. kimlik numaralı ESRA TUNÇKAŞIK ile Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Haliliye Mahallesi, Cilt No:4, Hane No:498, BSN No:29’da nüfusa kayıtlı Münir ve Aysel’den olma 16/07/1988 doğumlu 44875929288 TC kimlik numaralı MEHMET ALİ TUNÇKAŞIK’ınTMK 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA, b)Davacı Esra Tunçkaşık’ın boşanma kararımızdan sonrakızlık soyadı olan “YILDIZ” soyadının kullanmasına, 2)Müşterek çocuk 63862160046 T.C. Kimlik Numaralı 01/07/2014 doğumlu Nesibe Tunçkaşık’ın velayetinindavacı anneye verilmesine, a)Velayeti annede bırakılan reşit olmayan müşterek çocukile davalı babası arasında her ayın1. ve 3. hafta sonları Cumartesi sabah saat 10:00’dan Pazar akşam saat 17.00’ye kadar,dini bayramların ikinci günü sabah saat 10.00’dan üçüncü günü saat 15.00’e kadar, milli bayramların yarım günü öğleden sonra, kış sömestr tatilinin 1. Haftasında Pazar saat: 09.00’dan gelecek hafta Pazar saat; 19.00’a kadar 1 hafta süre ile, yaz tatilinde ise 1 Temmuz saat: 09,00’dan ve 31 Temmuz saat: 19,00’a kadar 4 hafta süre ile çocukların öğrenim durumlarına engel olmamak kaydıyla masrafların davalı baba tarafından karşılanmak suretiyle şahsi ilişki tesisine, b)Velayeti kendisine verilen tarafın karşı tarafa; c) Çocuğun sağlığı ile ilgili önemli konularda yazılı olarak bilgi vermesine, ç)Çocuğun eğitimi ile ilgili sömestr ve eğitim dönemi sonlarında çocuğun eğitim durumuna ilişkin olarak karnesinin sureti de dahil olmak üzere yazılı olarak bilgi vermesine, d)Çocuğun ikametgah adresini ve çocukla karşı taraf arasında kendisini rahatsız etmeyecek biçimde telefonla görüşebilmesi için çocuğu ulaşabileceği telefon numarasını yazılı olarak bildirmesine, e)Çocuğun menfaati dikkate alınarak velayete ve şahsi ilişkiye ilişkin karara uyulmaması halinde velayet ve şahsi ilişkinin değiştirilebileceğinin taraflara hatırlatılmasına, f)Velayet ve şahsi ilişkinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren uygulanmasına, 3Alınması gereken 44,40 TL başvuru harcından peşin olarak yatırlan 29,20TL nin mahsubu ile 15,20TL karar ve ilam harcınındavalıdan alınarak hazineye irad kaydına 4 Davacı tarafından karşılananilk dava harcı, posta giderleri vebilirkişi ücreti olmak üzeretoplam 664,25 TL nindavalıdan alınarakdavacıya verilmesine, 5Davacı kendisini vekil marifeti ile temsil ettirdiğinden yürürlükte olan AAÜT’ye göre 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 6Davacı tarafından yatırılan ve geriye kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine, Dair, davacının yüzüne karşı davalının yokluğundagerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu (Samsun BAM) açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. İşbu ilan davalı Mehmet Ali Tunçkaşık’a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/08/2019 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1039397) Mademki ‘Suriye’nin birliğini savunuyoruz’ o halde gereğini yapın! Dün Çavuşoğlu, “Suriye’nin birliğinden yanayız” derken, Cumhurbaşkanı da “Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıdır” açıklamasını yaptı. Bu tür açıklamalar yeni değil, biliyoruz; Suriye’ye yönelik her operasyonda tekrarlanacak sözler.. Fakat Ankara, özellikle Rusya’nın (sınırlı sayabileceğimiz) izniyle topraklarına girdiği Suriye’nin egemeni Şam rejimiyle düne kadar resmi bir ilişki kurmaktan kaçınmıştı. Ne zaman ki Suriye ordusu İdlib’i tamamen kontrol altına aldı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya geldi ve PYD ile Suriye hükümeti arasında yeni anlaşma sonucu Şam ordusunun sınırlarımız boyunca topraklarını kontrolü gündeme geldi, öğreniyoruz ki, iki ülke arasında bakanlık ve istihbarat örgütleri düzeyinde ikili temaslar başladı. (Ruslar açıklamasa bunu da bilmeyecektik!) Suriye’yi tanımıyor Aslında Ankara, mecbur kaldığı için bu temasları yaptı. Şam’ın ülke topraklarının büyük bir kısmı üzerinde egemenlik kurmasından memnun olduğunu söyleyemeyiz. Bu konuda Ankara’dan tek bir memnuniyet sözü işitilmemiştir. Hatta Ankara’da “en iyi Suriye parçalanmış Suriye”dir düşüncesinin hâlâ revaçta olduğunu görebiliyoruz.. Cumhurbaşkanı Esad’a hâlâ “Esed” olarak sesleniyor.. 10 Ekim’de AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen partisinin 132’nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Şam hükümetini tanımadığını da şu sözlerle belirtiyor: “Kimsenin itiraz etmeyeceği meşru hükümet kurulduğunda kontrol ettiğimiz bölgeleri kendilerine bırakacağız.” Suriye’nin meşru ve resmi hükümeti işbaşındadır. Birleşmiş Milletler’de temsilcisi vardır, BM üyesidir. Suriye’deki “müttefikleriniz” İran ve Rusya tarafından tanınmaktadır. “Kimsenin itiraz etmeyeceği” lafının hayatta bir karşılığı bulunmuyor. Ama Erdoğan’da karşılığı var, demek ki. Bunun anlamı şu “Ben itiraz ediyorum, o halde kontrol ettiğimiz toprakları ona bırakmayız, yeni bir hükümet kurulsun hele..” Bu düşünce ve tutumun da hayatta karşılığı olmadığı gerçeğiyle, Cumhurbaşkanı aslında karşı karşıya geldi, yarın daha da gelecek. Arka plandaki savaş  Aslında Suriye’de adı konmamış bir “TürkiyeSuriye savaşı” da var. Henüz askeri anlamda bir cephe olarak karşı karşıya gelmediler. Fakat gelmemeleri için de Rusya şimdilik devrede. Rusya iki ülke orduları arasında tampon görevinde Rusya, sabırla, Ankara’ya girmesi gereken yolu gösteriyor. Erdoğan’ın şu sözleri aslında Suriye politikasını açıklıyor. Aynı toplantının son paragrafında diyor ki: “Rabbimiz müjdeliyor. Evet, Rabbimin bize inşallah fethi lütfedeceğine inanıyorum ve bu müjdeyle beraber de bizler, evet, Mehmetçiklerimizi uğurladık.” Fetih, fethetmek. Nereyi fethetmek için Mehmetçik Suriye’ye girdi? Bu anlayış 2011’den beri Erdoğan+Davutoğlu’nun Suriye politikasıdır. Kendileri eski yeni “Osmanlı”dır. Suriye ise Osmanlı toprağı! Bu bakış değişmediği için de ister istemez bazı konuşmalardaki süsleri bozarak serbest kalıyor! ‘İslamiyet güneşinin her yerine’ Ayrıca Suriye’ye giden askerlere TV muhabiri soruyor: “Nereye gidiyorsunuz?” Yanıtlar: “İslamiyet güneşinin olduğu her yere gidiyoruz.” İki asker de aynı sözü tekrarlıyor. Ezberlenmiş yanıtlar. Adeta AKP iktidarının. artık AKP devletinin sözleri, anlayışı, askerlere tekrar ettiriliyor: “İslamiyet güneşinin olduğu her yere..” Bu nedir? AKP politikasının bel kemiği! Türk ordusu adeta “Osmanlı ordusu”! Tüm ülkelerde fethe çıkmış! Bu bizim ulusal politikamız değil ve olamaz.. Cumhuriyet döneminin politikası değil ve olamaz. Bir partinin, dahası sadece bir liderin politikasıdır ve kendi içinde amaçları vardır. Cumhurbaşkanı, açmazları olan bir politikayı ısrarla izliyor Esad ile görüşmeyerek. Hava sahasını kapatırsa  Güvendiği ise Rusya’nın buna sonuna kadar izin vereceği sanısıdır. Bunun arkasında ise “Rusya bizi kaybetmek asla istemez” düşüncesi yatıyor. Bu politikanın tıkanacağı bir karar vardır: Suriye’nin hava sahasını Türkiye’ye kapatması! Bundan daha kötü bir sonuç olamaz ülkemiz için. Terör meselesini ancak Suriye ile geniş; bir işbirliği ile çözebileceğimiz gerçeği ile karşı karşıya kaldığımız an, zaten bizim için çok geç olacak. Suriye’nin düşmanlığına değil, dostluğuna ihtiyacımız var. Terör, meselesinin Türkiye’nin istediği bir şekilde çözülmesinin tek yolu budur.. HHH Özbekistan’da güzel bir gezinin ardından, merhaba yeniden!