Catalog

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası 2019/437313 1 İdarenin a) Adresi b) Telefon ve faks numarası Başak Mh. 5.Etap 1.Ks. Akşemsettin Cd. No:3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 2126226000 2126925593 c) Elektronik Posta Adresi belediye@basaksehir.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı Taşıt tanıma sistemi ile 4.000Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 400.000Lt. Motorin ve 100.000Lt. Motorin (Diğer) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri Yüklenici Tarafından Listelenecek Türkiye Genelinde Taşıt Tanıma Sistemine Dahil Akaryakıt İstasyonları c) Teslim tarihi 15/10/2019 31/12/2019 tarihleri arasında Taşıt Tanıma Sisteminde kayıtlı veya idare tarafından talep fişleri ile talep edilecek akaryakıt ürün miktarları 7/24 esaslı olarak Yüklenici tarafından tedarik edilmek zorundadır. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer İhale Toplantı Salonu (Başak Mh. 5.Etap 1.Ks. Akşemsettin Cd. No:3 Başakşehir / İSTANBUL) b) Tarihi ve saati 04.10.2019 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge, İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, Teklif Sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğunu gösteren Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi, İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Sözleşmesi, İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve İzin Belgesi Başakşehir İlçe sınırları içerisinde en az 2(İki) tane Taşıt Tanıma Sistemine dahil akaryakıt istasyonu bulunduğuna dair belge. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde yapılmış AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI işine ait olmalıdır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Başak Mh. 5.Etap 1.Ks. Akşemsettin Cd. No:3 Başakşehir / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1049009) T.C. ŞAVŞAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2019/157 Esas Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Tahir DEDE; Yenimahalle Mahallesi 3136 Sokak No:2 İç kapı no: 2 Atakum/ Samsun Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle Artvin ili Şavşat İlçesi Küplüce Köyü Garıgana Mevkiinde bulunan tarla vasıflı 107 ada 2 parsel numaralı 6635,40 m2 lik taşınmazın 806,37 m2 lik kısmında irtifak hakkı ile 1,56 m2 lik kısmında direk yeri olmak üzere mülkiyet kamulaştırılmasına ve tescillerinin/irtifak şerhlerinin müvekkil idare (TEİAŞTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ) adına tesciline, Dava konusu taşınmazın tapu kaydında var ise hacizlerin (veya ipotek,rehin vs. diğer takyidatların) kamulaştırma bedeline yansıtılmasına karar verilmesini, tescil kararından bir suretin Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesini ve fen bilirkişisi raporunun kararın eki sayılması ile vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep etmiştir. HMK’nun 122. maddesi uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliginden itibaren (2) hafta içinde davaya ilk itirazlarınızile birlikte (HMK.117) cevap verebileceğiniz, HMK 128 maddesine göre süresinde cevap vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK 131. maddesine göre cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı bir daha ileri süremeyeceğiniz, ayrıca 16/08/2019 tarihli duruşmamızda, durusma günü: 21/10/2019 günü saat: 10:50’a bırakılmasına karar verilmiş olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü tarafınıza ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1048709) T.C. ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Müdürlüğümüzce aşağıda unvanı yer alan firma adına tescilli  03.04.2008/IM042427 ve 09.04.2008/IM049603 tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan itilafa ilişkin olarak, yükümlünün adresinde bulunmaması sebebi ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29 ve 31’inci maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen Ödeme Emrine konu kamu alacağı ilanen tebliğ olunur. FİRMA ADI BEYANNAME NO 03.04.2008/IM042427(1. Kalem) POLİNET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.04.2008/IM042427(2. Kalem) 08341200IM049603 GV 2.520,74TL 336,10TL 533,05TL KDV 29.038,44TL 3.871,07TL 6.444,38TL KKDF 4.318,65TL 575,82TL 913,28TL KARAR 06.09.2019/47395636 Tarih/Sayılı Ödeme Emri Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1048748) T.C. DENİZLİ 1. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS SAYISI: 2019/156 Davacı Gülsün Daş tarafından davalı Vedat Daş aleyhine açılan boşanmaya ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde; Atalar Mah. 952 Sok. No:2 D:5 Pamukkale/DENİZLİ adresinde oturur iken adına çıkarılan davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından ön inceleme duruşma gününün tebliğine karar verilmekle; duruşma günü olan 19/11/2019 günü saat 09:05’te duruşmaya gelmediğiniz veya vekille temsil ettirmediğiniz takdirde HMK 150/2 maddesi gereğince yokluğunuzda hüküm verileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği meşruhatı ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1048760) T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2019/51 Esas KARAR NO: 2019/308 Davacı HAKAN KAPÇAK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası sonunda; HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1Davanın KABULÜNE, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Aytepe Mahallesi, Cilt No:22, Hane No:2, BSN:79’da nüfusa kayıtlı Halil ve Saime’den olma, 28.07.1980 Yardere doğumlu, 10076556516 T.C. kimlik numaralı HAKAN KAPÇAK’ın Kapçak olan soyisminin AK olarak düzeltilmesine karar verilmiş olup, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/07/2019 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1048731) T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2019/72 KARAR NO: 2019/175 Ordu ili Gölköy ilçesi, İçyaka Mahallesi/Köyü, Cilt No:28, Hane No:30, BSN No:84’de nüfusa kayıtlı İsmet ve Sunay kızı 10/03/1992 Gölköy doğumlu, 23108502832 T.C. Kimlik numaralı “Gülender Karadaş”ın “Gülender” olan adının TMK 27. Maddesi ve Nüfus Kanununun 36. maddesi gereğince “FEYZA” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfus kayıtlarına “FEYZA” olarak kayıt ve tesciline, Karar verilmiş olup ilan olunur. 18/06/2019 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1048782) T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2019/250 Maliye Hazinesi’nin açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle; Davacı Maliye Hazinesi vekilinin 09/08/2019 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; Kastamonu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/1183 E. 2009/344 K. Sayılı kararı ile Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinde bulunan 927 ada 22 parsel nolu taşınmaza 3561 sayılı kanun uyarınca kayyım atandığını ve taşınmazın bu güne kadar kayyım tarafından idare edildiğini, Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesi 927 ada 22 parselin hissedarlarından Abdullah kızı Halime ve Ömer oğlu Mehmet’in gaipliğine ve 927 ada 22 parsel sayılı taşınmazdaki hisselerinin hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Kastamonu İli Merkez İlçesi İsmailbey Mahallesinde bulunan 927 ada 22 parselin hissedarlarından Abdullah kızı Halime ve Ömer oğlu Mehmet isimli şahıslar ile ilgili bilgi ve görgü sahibi olan şahısların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, edilmediği takdirde bu şahısların GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur. 06/09/2019 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1048689) T.C. ESKİŞEHİR 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2019/73 KARAR NO: 2019/551 Davacı HACER KAVAK aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davacının davasının KABULÜNE; Nüfusa ISPARTA İli, YALVAÇ İlçesinde nüfusa kayıtlı, Osman oğlu 1972 doğumlu davacı HACER KAVAK ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Tacettin oğlu 1967 doğumlu davalı NURİ KAVAK’nın boşanmalarına dair Fransa Devleti LİMOGES Yüksek Mahkemesi (aile mahkemesi)13/04/2017 tarih görev 15/00678 sayılı kararın 28/06/2017 tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla TANINMASINA VE TENFİZİNE, Davacı taraf duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca 2.725 TL nin davalı yandan alınarak davacı yana verilmesine, Dair, davacı ve vekili ile davalının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde, mahkememize verilecek dilekçe üzerine HMK 341 ve devamı maddeleri gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/07/2019 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1049146) 6 11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA Yavaş’tan, AKP’li üyelere sert tepki: Tecavüz var, beni konuşturmayın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi oturumunda gerginlik yaşandı. AKP grubu meclisi terk etti. ABB Meclisi’nin dün yapılan eylül ayı 2. oturumunda ABB’nin Çocuk Koruma Evlerini kapattığını ileri süren AKP’li bir meclis üyesi ile Başkan Yavaş arasında tartışma çıktı. Yavaş, evlerin yasaya aykırı olduğunu belirterek “Buralardaki mesele maddi değil. 2012’de AKP’nin çıkardığı bir yasa var. Çocukların kendi başına evde kalmasını engelleyen bir yasa. Burada çalışanların da belli bir özellikte olmasını istiyor. Bunun da bazı yasal müeyyideleri var. Yoksa İstanbul’da yaşanan gibi çirkin tecavüz olayları oluyor” ifadelerini kullandı. AKP’lilerden yükselen itirazlara da yanıt veren Yavaş “Ortada tecavüz vakası var, beni konuşturmayın. Çocukları istismar ediyorsunuz. Çocuk ve yetim sevgisini istismar ediyorsunuz. Siz seviyorsunuz da biz mi sevmiyoruz? Çocukların bayramda harçlıkları verildi, üstleri giydirildi” dedi. Yavaş’ın istismar cümlesini geri almasını isteyen AKP grubu, yaşanan tartışmanın ardından belediye meclisini terk ederken, Yavaş da oturumu kapattı. l ANKARA Kadınlara saldırı Cübbeli Ahmet yine nefret saçtı Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların çalışmasının “fitne fesat lık” olduğunu ileri sürerek ekonomi deki bozukluğun nedenini de kadınla rın çalışmasına bağladı. YouTube’da yayın yapan Lalegül TV’de konuşan Ünlü, “Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesat ve günah. Misli Ünlü yok, kadının erkeklerin ortamında çalışması... Ka dınlar kendi arasında çalışsın, okul kursun ama er kek sinek girmeyecek. Kadının erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken memleket düzele bilir mi? Her şey buna bağlı, işsizlik buna bağlı, er keklerin maaşının düşüklüğü buna bağlı, ekonomi nin bozukluğu buna bağlı” ifadelerini kullandı. Bir üye tahliyeye karşı çıktı Eski Danıştay üyesine 7.5 yıl hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Bedrettin Işıldak’ı FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluk süresini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Çoğunluk kararına katılmayan üye Abdurrahman Orkun Dağ, muhalefet şerhinde, “örgütün sosyal ve kamusal tehlikelilik halinin devam ediyor olması”na dikkat çekti. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce görülen duruşmaya eski Danıştay üyesi Bedrettin Işıldak ile avukatı katıldı. Örgüt talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği, FETÖ içinde yer aldığı, seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen Işıldak, hakkındaki suçlamaları reddetti. FETÖ mensubu Danıştay üyelerinin örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in İstanbul Altunizade’deki FEM Dershanesi’nin üst katında kaldığı boş odaya yaptıkları ziyarete katıldığı iddiasını da kabul etmeyen Işıldak, tahliyesini ve beraatını istedi.Duruşmaya verilen aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı. Sanık Bedrettin Işıldak, “silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak” suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre sanığa önce 9 yıl hapis cezası verildi. Daire, cezayı iyi hal gerekçesiyle 7 yıl 6 aya indirdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Daire üyesi Dağ ise çoğunluğun tahliye yönündeki kararına katılmadı. Dağ, karşı oy gerekçesinde, “Örgütün mahrem yapılanma şekli ile sosyal ve kamusal tehlikelilik halinin devam ediyor olması nedeniyle çoğunluğun tahliye yönündeki görüşüne iştirak etmiyorum” ifadesini kullandı. l ANKARA ERDOĞAN’A SUİKAST TİMİNE YARDIM Mühimmat veren eski asker yakalandı FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast amacıyla Marmaris’e giden Muharebe Arama Kurtarma timine yasadışı mühimmat verdiği tespit edilen, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır Eskişehir’deki evinde gözaltına alındı. Malatya merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda 8’i muvazzaf, 3’ü ihraç, 1’i emekli astsubay olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Konya merkezli 28 ilde, FETÖ’nün TSK’deki mensuplarına “mahrem imamlık” yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara’da Jandarma Genel Komutanlığı’nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan, tamamı aktif görevde olan 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. l DHA Su ürünleri avlanma teskeremi kaybettim. Hükümsüzdür. YUSUF ONAR Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. AYHAN ÇİP Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. HAJI QODRATULLAH MOHAMMADI