Catalog

25 Şubat 1949 CUMHÜBİYET tnşaat ilânı 1 Fabrikamızın gayrimamul amban tadilen inşaatı ve bir kısım işletme binaları çatı tamirleri işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme 2/3/949 çarşamba günü saat 13 de fabrikada yapılaeaktır 3 Keşif bedeli 94058 lira 32 kuruştur. 4 Istekliler bu işe aid proje ve fennî evrakı 10 lira bedel mukabilinde Fabrika Ticaret Şefliğinden alacaklardır. 5 İşe girebilmek icin: a Fabrika Inşaat Bakım Şefliğinden yeterlik belgesi almaları. b 7054.37 liralık geçici teminatı 1/3/949 aksamına kadar Fabrika veznesine yatırmaları, c Bu gibi işler ve demir çatı yaptıklarma ve bu isleri muvaffakıyetle basardıklarma dair 80000 liralık vesika ibraz etmeleri. aynca bu isin fennî mesuliyetini deruhde edecek mühendis, yüksek mühendis veya mimar, yüksek mimar göstermeleri ve inşaatm sonuna kadar istihdam etmeleri şarttır. 6 Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. 7 Gazete ilân ve noter masrafları işi alacak müteahhide aiddir. 8 Fabrika ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (2124) Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden UGAL KOmPRİMELZRİ lımanımıza gelen yegjdenVAPURUB Yolcu taşunak üzere her türlü tesisatını ikmal eden I Âdi Genel Kurul Toplantısı Sümerbank Defterdar Mensucat Fabrikası Memur, Müstahdem ve lşçileri Hudutlu Sorumlu İstihlâk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığından: Kooperatifimizin yıllık genel kurul toplantısı 12/3/949 cumartesi günü saat 15 te Defterdar Fabrikasmdaki mahalli mahsusunda yapılacaktır. Gündem aşağıda gösterilmiştir. Bütün ortakların belirli günde hazır bulunmaları. (2372) GÜNDEM: İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: Türk Çimento ve Kireci ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLARINA İLÂN Şirketimizin hissedarlar genel kurulu senelik adi toplantısı, 24 mart 1949 tarihine rastlayan perşembe günü, saat 14 te, Galatada, Agopyan hanının 4 üncü katındaki şirket yönetim merkezinde yapılacaktır. Şirket esas mukavelenamesinin 52 nci maddesine göre, bu toplantıya gelecek hissedarların en az iki yüz elli hisseye sahib olmalan ve Ticaret Kanununun 371 inci maddesine göre de, bunların, topîantı gününden bir hafta evvel, şirket kasasına veya bankalara yatırmaları ve sirketten giriş kâğıdı almaları lâzımdır. GENEL KURUL GÜNDEMl 1 Yönetim kurulu raporile denetçi raporunun okunması, 2 1948 ticaret yılı içinde yapılan muamelelere aid hesabların tetkiki ve kabulü, yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve aynı sene hesab sonuçlarına aid yönetim kurulunun teklifi, S Çıkma sırası gelen üyelerden açılan yerler için seçim yapılması, 4 Şirketi idareye memur üyelere verilecek ücretin tayini, 5 Yönetim kurulu üyelerine 1949 senesinde verilecek huzur hakları miktarının tayini, 6 Ticaret Kanununun 323 üncü maddesine göre, şirketle ticaret muameleleri yapabilmek üzere yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi, 7 1949 senesi için bir danetçi ile bunun mazereti halinde vazife görmek üzere bir yedek denetçinin seçimi ve ücretinin tespiti. YÖNETİM KURULU Sümerbank elinde bulunan ithal malı saçlar bakiyesinin Odamız tarafından tahsisi suretile satılması uygulanmış olmakla talebde bulunanların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri lüzumu ilân olunur. 1 Oda Başkanhğına yazı ile başvurulacaktır. 28 Şubat 1948 Pazartesi günü 2 Bu yazıda başvuranın firması, ticarî sicil No. sı, adresi, elyevm yolcu alarak imalâtçı olup olmadığı ve halen kendi imalâthanesinde ne imalâthanesinde kullanmak zorunda olduğu ve varsa ihtiyacı ve miktarı, istediği miktann eb'adı vesaike istinad ettirilerek ispat edilecektir. hareket edecektir. 3 Bu saçların eb'adı ve fiatı sudur: Kalınlık En ve boy İzmitte depo teslimi Galata, Rıhtım Cad. 37 No. da m/m Cm. fiatı Türk lirası « V U Ç 1N A » 0,91 61 X244 630 57 Xİ71 600 1,20 Seyahat Acentalığına 91 Xİ6O müracaat. Telefon: 41784 2.55 78 X23O 525 2,60 76,50x229 525 2,65 77,X23O 520 KAYIB İst Ünıversitesı Tıb Fakultesinden aldıjım şebekemı kaybettım. Yenisinl 2,70 76,50x230 515 çıkaracağımdan eskisiran nukmu yokuır 2,77 76,50X229 515 Sınıf: 5 6911 Suad Tanor 2,80 76,50x229 515 4 Gerek evvelce Sümerbanka ve gerek muahharan Odaya yazı ile başvuranların yazılarında yukarıda aranılan şartlardan noksanı olanların gene yazı ile ikmali ve yeniden başvuracak olanların mektubları 1949 martmm on ikinci cumartesi günü tatil saatine yani saat on üçe kadar kabul edilecektir. Bu tarıh ve saatten sonraki başvurmalar ve mektublar kabul olunmıyacak ve posta ile gelenler de hiç bir hak temin etmiyecektir. (2355) S E V İ M Vapuru HAİFAYA 1 Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması, 2 Denetçi kurulu raporunun okunması, 3 Bilânço ve netice hesablarmın tasdiki ve yönetim krurulunun ibrası. 4 Yönetim ve denetçi kurulu asil ve yedek üyelerinin seçımi, 5 949 bütçesinin tasdiki, 6 Dilekler. Karapınar Belediye Başkanlığından: . YUNAN. PULLUKLARI YUNAN DEĞIRMEN TASLARI 1 îlçemize yaptırılacak olan kahve ve otel işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Keşif bedeli «43006» lira 54 kuruş olup geçici teminatı «2550» lirm 50 kurugtur. 3 İhale 10 mart 949 perşembe günü saat 16 da Karapınar Btlediy* Encümenince yapılacaktır. 4 Teklif mektublarının ihalf günü saat 15 e kadar Komisyona makbuz mukabilinde verilmesi şarttır. Posta ve sair surette vuku bulacak gecikmeler kabul ediknez. 5 Sözlejme ve ihale evrakı 170 kurug mukabilinde Belediye Bafkanhğından alınabilir. 8 Eksiltmeye girebilmek ıcin: A Geçici teminat vermeleri, B İhale evrakını imzalryarak dıg zarfa koymaları, C 1949 yılı ticaret odası belgesi, D Bu işe girebileceklerine dair İl Yeterlik Komisyonundan alınmıg yeterlik belgesi, F İstekli yüksek mühendis veya yüksek mimar değilse yapınıa devamı süresince böyle teknik önemde bir iji Idare ve denet* lediğini resmî bir belge ile tevsik edecek bir yüksek mühendis veya yüksek mimar, mühendis veya mimar çalıştıracağını bildirir noter mektubunu usulüne göre ibraz etmeleri 550.000 Kg. ınuhtclif numarada av saçması şarttır. 1 Yukarıcia mıktarı yazıiı av saçması pazarlıkla satın alınacaktır. 7 İsteklilerin belirli gün ve saatte Belediye Başkanhğma müra2 Pazarlık 21/3/949 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Genel Mü caatleri ilân olunur. (2327) dürlük Tekel Maddeleri Şubesi Alım Komısyonunda yapılacaktır. 3 Şartlaşma her gün adi geçen şubeden alınabilir. 4 Isteklilerin belirli gün ve saatte, teklif edecekleri fıat üzerinden %7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. (1901) TEKEL GENEL MUDURLUOU ILANLARI SÜMERBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Ankarada Genel Müdürl ük Tercüme Bürocu için 20 ton Hublon satin alınacaktır 1 Mevcud şartnamesi mucibince 20 ton hublon pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık 25/3/949 cuma günü saat 10 da Kabatas Genel Müdürlük Malzeme Alım Şubesindeki komisyonda yapılacaktır. 3 Şartnameleri her gün sözü gecen şubede görülebılir. 4 fsteklilerin belirli gün ve saatte 15,000 liralık güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona müracaatleri ilân olunur. 5 tdare kısmen veya tamamen veya kısım kısım, ayrı ayrı taliblere ihalede serbesttir. (2385) Malzeme Alım Subesinden: ihtiyaç vardır. Diğer bir dili de bilmek tercih sebebi sayılabilir. Ücret, imtihanla tesbit edilecek ehliyet derecesine göre tayin olunacaktır. jstekÜlerin Sümerbank İstanbul Şubesi Müdürlüğüne başvurmaları rica olunur. Iyi ingilizce yazabilen bir daktiloya TURK ELLAS T. A. Ş. Şark Değirmenleri T.A.Ş. Şark Değirmenleri T. A. Ş. Hissedarlar Genel Kurulu iç tüzük ve Ticaret Kanunu gereğince 18 mart 1949 cuma günü saat 14,30 da Galatada Ömer Abid hanındaki bürolarında yıllık adi toplantısını yapacaktır. İstanbul Galata: Yeni Han No. 5/11 Telgraf: Türkellas, Telefon: 44638 Safir Geneî Ticaret T.A.Ş. t D AR E ME C L İ S İ N D E N : Şirketimizin 1948 hesab yüına aid hissedarlar âdi genel kurulu toplantm 25 '3 '1949 cuma günü saat 15 30 da İstanbulda Şirketin merkezinde yapılacaktır. Şirket esas mukavelenamesine şöre hissedarların topîantı gününden bir hafta evveline kadar sahib oldukları hisse senedlerini Şirket veznesine teslim ederek duhuliye kartı almaları rica olunur. Değirmen lş Ticaret Evi Izmir Saraçoğlu Bulvan No. 16 I Oevlel Demiryolları İşletme U. M, İlânlan I 12000 kilo ham kauçuk almacak Devlef Demiryolları Merkez 9 ııncu Komisyon Başkanlığından: GÜNDEM: 1 1948 yılı işlerine aid yönetim kurulu ve murakıb raporlarımn okunması, kabul ve tasdiki, S 1948 yılı bilânço ve kâr ve zarar hesabının tasdikile 14 No. lı kupon karşılığında verilecek temettü hisselerine dair yönetim kurulunun teklifi hakkında karar alınması ve yönetim kurulu ile murakıbın ibrası, 3 1949 yılı için yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının tayini, 4 Yeni yıl için murakıb seçilmesi ve ücretinin tayini, 5 Yönetim kurulu üyelerinin şirketle muamelei ticariyede bulunabilmeleri ve şirketin yaptığı muamelei ticariye nevinden muamele yapabilmeleri için Ticaret Kanununun 323 ve 324 üncü maddelerine göre gereken iznin verilmesi, En az yüz hissesi olup da genel kurula girmek isteyen hissedarlarm aksi yonlarım veya bunlara aid belgelerini iç tüzüğün 26 ncı maddesi gereğince toplanma gününden bir hafta evveline kadar şirkete tevdi etmeleri rica olunur. YÖNETtM KURULU TABLET *e SURUP REOSİL GÜNDEM: BRONŞiTve OKSURUCU KESER HER ECZANEDE 61LUNUR 1 İdare Meclisi ve mürakib raporları, 2 1948 hesab yılma aid bilânço. kâr ve zarar hesablarının tetkikile idare meclisi ve mürakiblerin ibrası, 3 Safî kârm tevzii hakkında karar ittihaa, 4 Kur'a isabet eden idare meclisi azalarının yerine seçim yapılması, 1 12000 kilo ham kauçuğun satın ahnması kapalı zarf usulü ile ek 5 1949 yılı idare meclisi huzur haklarmın tesbiti, siltmeye konulmuştur 6 Idare meclisi azalaruun, ticaret kanununun 323324 No. h maddeleri gereğince Şirket ile iş yapmak salâhiyeti, 2 Malzemenin tahmin edilen bedeli 23.578,09 ve geçici teminatı 1.768,36 liradır. 7 1949 senesi denetçilerinin intihabı ve tahsisatlaruun tesbiti. 3 Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve Haydarpaşada Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden verilir. 4 Eksiltme Ankarada tdare binasında Malzeme Dairesinde toplanan Merkez 9 uncu Satınalma Komısyonunca 7/3/949 pazartesi günü saat 15 de yapıl^cağmdan isteklilerin tekliflerile kanunun tayin ettiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz karşılığında adi geçen Komisyon Başkanhğına vermeleri CVeya muayyen vakıtten önce ele geçecek Uygun fiatlarla ev ve apartıman in§aah tarzda iadeli taahhüdlü oldrak posta ile göndermeleri.) (2090) EV ve APARTIMAN YAPTIRMAK İSTEYENLERE: ve tadilât işleri yapılır. S I • EVSAFM ve TEMİNATU I S AIH \ İSTİYFM FUKİ Her cins evssflı ve teminatlı, uygun fiatla sabun imal edilir. alıcıların • 20370telefonlaınüracaatler^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B N Salihli Belediyesinden: 1 İlçemiz elektrik santralını takviye için bu defa Bayındırlık Bakanlığı Müesseseler Fen Heyetinden alınan sartnameye göre 6070 beygir kuvvetinde şakulî veya yatık silindirli tip elektrik yeni bir dizel motörü kapalı zarf usulile alınacaktır. 2 Motör hakkında şartname isteyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 3 Teklif yapacaklarm asgarî 2.250 liralık depozito makbuzunu veya bu tniktarda banka mektubunu tekliflerine üiştirmiş olacaklardır. 4 Ellerinde bu tip motörü olanların ihale tarihi olarak kestirilen 7/3/1949 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Belediye Encümenine teklif mektublarile müracaat etmeleri ilân olunur. (2246) Saraçhanede Boş Dükkân Üç kat boş, terkos ve eleküik tesisatı mevcuddur. Tramvay durak yerinde. uygun flatla satılıktır. Müracaat: Saraçhanebaşında 176 No. İmren Şekerleme mağazasına, saat 1214 e kadar. AGELE SATILIK < İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Nişarrtaşı, Harbiye mahallesinde Eytam caddesinde 931 inci ada, 3 parselden müfrez 2 harita numaralı köşebaşında 360 metre murabbaı arsa satılıktır. Belediye Emlâk Müdürlüğünde haritası görülebilir ve tafsilât alınır. (2357) Aynca. proje çizüir. ruhsat çıkarılır ve ozolit kopya yapılır. Müracaat: Sirkeci (Büyük Postane yanıi Alalemci Han No. 20. kat 2 SATILIK ARSA İLÂM Çorluda yaptırılacak bir elektrik santral ve iki transformatör binası Gorlu Belediyesinden: 1 Çorlu kasabası için bir elektrik santral binası ile iki transformatör binasının yaptırılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 2 İşin keşif bedeli 51639,31 liradır. 3 Geçici teminatı 3831,95 liradır. 4 Eksiltme 7/3/949 pazartesi günü saat 15 de Çorlu Belediye Encümeninde yapılacaktır. 5 Teklif mektubları makbuz mukabilinde 7/3/949 günü saat 14 • kadar Başkanlığa teslim edilmelidir. 6 Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 7 Belediye, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8 Bu işe aid şartname 7,5 lira mukabilinde Belediyemizden temin edilir. (2119) Doktor • Operatör MUZAFFER SEZER Kidın Hastalıkları ve Doğum Mütetı Beyoğlu, tstiklâl Cad. Lion Mağazası üstü Ikizler Apt. Muayenehane ve ev Tel: 44427 B i Göklerde ol<hığu gibi AÇILM1ŞTIR. Sayın otomobil sahiblerine her türlü kolaylık gösteren garajımız, her bakıradan şayanı tercihtir. Tepebaşı, Tozkoparan (Perapalas oteli arkası) Tepebaşı caddesi 16 18. H Gebne Sulh Hukuk Mahkemesinden: 949/37 1211949 tarihinde Eerfrkede öl«n ve mahkememizce terekesl raühürlenerek yazılan aslen Bolunun Gögtm köyünden Hüseyin kızı 1290 doğumlu Ayseden doğma Hacı Hasan karısı Emine Çoruhun mirasçılan müracaat etmemiş olduğiından aJâkalıların ilân tarihinden itibaren uç ay zarfmda sıfatlarını beyan etmek üzere kâğıd ve vesıkalarıle müracaat eylemeleri ve bu müddet içinde hiçbir müracaat vâki olmaz veya mirasçıların mevcudiyeti sabıt olmazs». mirasın intikalen Haîineye tevdi edileceği, Kanunu Medenlnin 534 uncu maddeslne terfikan ilân olunur. AKAY GARAJI MEYVA AGAC! ve BAHCE SAHİBLERİNE: Mimarî Proje Müsabakası Gazianfeb Ticaret Odasından: I budama, bu. fennî ilâçlama. Meyva ağacı uzmanı. Tel: 42519, P.K 1414. Galata, Not: Günlük vizite 15 lira. I Ga nni Ağaçların hayatlarını idame etmek ve bol meyva almak isterseniz fennî ıl I karada da.. Binbit harikaiı memleketi ziyaret ediniz. (Altın şerit) «Nastro d'Oro» nun rahat ve modern otopulmanları ile Sicilya'da turistik gezinti. Palermo. Segeste, Selinunte, Agrigento. Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa. Catania, Taormina. Messina, Cefalu; Solunto; Palermo. Cazip ve tııhayetsiz tabiî ve artistik manzaralar serisi. Sicilya ilkbaharı «Primavera Siciliana» nümayişleri münasebetile seyahatte husus! kolaylıklar. Spor klüp ve sahaları. Tafsilât ve ikamet prospektüsleri, Regione Siciliana Assessorato per il Turismo e lo Spettacolo. Palermo'dan ve bütün seyahat acenta ve bürolarından alınabilir. Gaziantebde yaptırılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası binası projesi Türk yüksek mimar. yüksek mühendis mimar ve mühendisler arasında müsabakaya konulrauştur. Müsabaka 31'3/949 Perşembe günü ssat İG da sona erecektir. Müsabakada derece alanlardan birinciye 500, ikinciye 300, üçüncüye de 200 lira mükâfat verilecektir. Müsabaka şartları ve binanm yapılscağı yerin vaziyet plânı Gazianteb Ticaret ve Sanayi Odası Başkanhğmdan ve Ankarada Türk Yüksek Mimarlar Birliğinden alınabilir. (2173) Beğenilen 6X9 fotograf makinesi Türkiye acentası: OSMAN ŞAKAR Saidiye Han 27 Sultanhamam Cumhuriyct Matbaacılık ve Gazezetecillk Türk Anonim Şirketinden: Şirketimizin âdi umumi heycti toplantısı 28 mart 1949 pazartesi gunü saat 10 da Cağaloglundaki HaUtevl sokağı 30'41 numaralı Şirket Merkezinde yapılacaktır. Ortakların toplantıda bulunmak için malik oldukları hisse senedlerini topîantı gününden bir hafta evvel idare meclisln* tevdi ederek. mukabilindJhullye kartı almaları lizımdsr. RUZNAME: 1 İdare heyeti ve murakıb raporlarımn okunmafi. 2 31 arahk 1948 de Itesilen senelik bilânço kâr ve zarar hesabları ve 1948 genesi muamelâtımn tetkik ve tasdiki. 3 İdare heyeti reis ve azalarının ve murakıbın ibrasl. 4 MÜddetl biten idare heyeti azalanmn yerine yenilerinin •eçümesl. 5 Murakıb tayialte ücıttlnln tesbiü. KINAX IŞÇİ KIZLAR ÂRANIYOR Ambalâj işlerinde çahşmak ürere ışçi kızlar aranıyor. İstanbul Yenipostane karşısında Mimarvedad Caddesi No 26 ya müracaat. Istanbül Deniz .1 VİTAMİNLİ YENERHI Ekonomi ve Ticaret Bakanhğından: Isparta Hinin Keçiburlu ilçesi sınırları içinde Değirmendere mevkünde kâin ve mekşufen Devlete aid bulunan; Kuzeyi : İzmir Eğridir demiryolunun Değirmenderesini kat'ettiği noktadaki Büyük Baladiz köprüsünden başlayın Değirmenderesini takiben Değirmenderesile Karaalan deresinin telâki noktasındaki beton sütuna eğfi hat, Doğusu ' Mezkur derelerin telâki noktasındaki beton sütundan İzmir Eğridir demiryolunun (413+911) üncü kilometresindeki menfez yanındaki beton sütuna doğru hat, Güneyi ve batısı: Mezkur menfez yanındaki beton sütundan demiryolunu takiben hudud başlangıcı olan Büyük Baladiı köprüsüne eğri hat, sınırlarile çevrili tahrainen (157) hektardan ibaret sahadaki kükürt madeninin 60 yıl süre ile işletilmesi imtiyaa Eübanka bağlı Mahdud Mesuliyetli Keçiburlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesi uhdesine mekşufen ihale kılınacaktır. Bu ihaleye itirazı olanların Maadin Nizarrmamesinin 36 ve 37 nci maddeleri gereğince 25/2/ 1949 tarihinden itibaren iki ay ıcinde Ankarada Ekonomi ve Ticaret Bakanlığma veya mahallinde il makamıra bir dilekçe ile başvurrnalan ilân olunur. S BAKKALLAR, PASTAGI ve BÖREKCİLEP x İLE HASTANE ve MEKTEBLER: Toprak Mahsulleri Ofisi tarafmdan verilen bir ttıiktar 74/76 randıman has un satışa çıkarıhnıştır. Fiatlar: ^ B Mağazada Değirmen teslim 39 lira teslimi 38.50 dir. Adres: ADNAN BEŞLİ, Tütün Gümrük Hasır iskelesi No. 32. Satışlar Belediye hududları dahilindeki ihtiyac sahibleri içindir. ••• YÂPI IŞLERİ ILÂNI Bayındırlık Bakanlıgından: 1 Eksiltmeye konulan iş: Yargıtay Başkanlığı kalorifer tesisatı onarımı işidir. Keşif tutarı: (21.823.25; liradır. 2 Eksiltme 7/3/1949 pazartesi günü saat 16 da Bayındırlık Bakaniığı Yapı ve Imar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır 3 Eksiltme şartiaşması ve buna bağlı kâğıdlar Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden (55) kuruş karşılığında alınabilir 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre bin altı yüz otuz altı lira yetmiş dört kuruşluk geçici teminat vermeleri ve 1949 yılı Ticaret Odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 5 İsteklilerin bu ışin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerile birlikte ihaj» gününden en az (tatil günleri haric) üç gün önce Bayındırlık Bakaniığı Yapı ve İmar îşleri Reisliğine başvurarak bu isin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 6 İsteklilenn teklif mektublarının her parçasına 50 jer kuruşluk pul yapıştırıldıktan sonra eksıltme günü olan 7/3/1949 pazartesi günü saat 15 e kadar almdı karşılığında Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmea. a»&8) Komutanlığmdan: 1 Eski Tersane dahilinde, Taşkızak Hv ve Fb Md lüğü için birincı sınıf motör tesviyecisı ile birincı sınıf elektrik ustasına ıhtıyaç vardır Taiıblerin denenmek üzere Tiezkuı Müdürlüğe müracaatleri. 2 Gölcük ve Tjk Fb. ları için elektronık ustası yetiştırrlmek üzere sanat enstitüsü mezunu elektrikçı alınacaktır. Taliblerin denenmek üzere Taşkızak Havuz ve Fabrikaları Müdürlüğüne müracaatleri. (2157) 0r. ORFANIDIS ^ Deri, frengi, zührevî | 1 1 I | ECZANELERDEN M3AYINI7 hastalıklar mütehassısı Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı Suterazi (Turnacıbaş) sokak) NU Apt. 5/3 Tel: 43734