Catalog

10 9 Agustos 1939 Umumî Merkezinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem paviyonu ve tesisatmm tahminî keşif bedeli (265,397) lira (77) kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: Eksiltme şartnamesi Mukavele projesi Umumî, fennî ve hususî şartnameler Keşif cetveli 1 aded 1/200 vazivet plânı, cephe ve maktalar dahil 24 parça 1/50 tatbikat plânı. tstivenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankarada Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay Satış Deposu Müdiriyetinden alabilirler. 3 Eksiltme 10/8/939 tarihli perşembe günü saat 15 te İstanbul Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdiriyeti nezdinde müteşekkil İhale Komisycnu huzurunda yapılacaktır4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 13865 lira 88 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup Eksiltme Komisvonuna göstermesi lâzımdır. A En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatım iyi ve tamam bitırmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Vilâyet Ehliyet komisyonundan almmış fennî ehliyet vesikası. B Bu seneye aid Ticaret Odası vesikası. 6 Teklii mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdiriyetinde müteşekkil İhale Komisyonuna getirilecek, Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek makbuzlarm nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı$ zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. A B C D E K I Z I L A Y Cemiyeti Türkiye Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Siird Defterdarlığından: 1 Eksiltmiye konulan iş: Kozluk kazasmda Hükumet Konağı 23156 liradan ibaret inşaatın tamamı 939 malî yılmda ikmal edilecek ve bedeli ödenecektir. 2 Bu işe aid şartname ve evrakı şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Baymdırhk işleri genel şartnamesi D Yapı işleri umumî ve fennî şartnamesi E Vahidî fiat listesi, hususî şartname, keşif hulâsası cetveli F Proieler. İstekliler ihale gününe kadar Siird Defterdarlık ve Nafıa Müdürlük dairelerinde ve Nafıa Vekâletinde projeleri görebilirler. 3 Eksiltme 17/8/939 perşembe günü saat 17 de Siird Defterdarlık odasında müteşekkil Komisyonca yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksütmeye girebilmek için isteklüerin bedeli keşfin elli bin lirava kadar % 7,5 ve fazlası için % 5 olarak 1736 lira 70 kuruşluk teminat mektub veya makbuzu ve bundan baska aşağıdaki vesikalan kapalı zarf usulü veçhile zarflara kovması lâzımdır. Siird Vilâvetinden bu iş için alınan ehlivet vesikası 1939 malî senesine aid Ticaret Odası vesikası. 6 Ehliyet vesikası talebinde bulunanlar ihale gününden en az sekiz gün evvel istida ile Vilâyete müracaat edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesika talebinde bulunmıvanlar eksiltmive giremiyeceklerdir. Bu suretle vesika talebinde bulunanlar o zamana kadar yapmış oldukları işlere dair vesikası leffedilecektir. 7 Teklif mektubları vukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine getirilecek makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (5332) Umumî merkezinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verem paviyonu bina ve tesisatmın tahminî keşif bedeli (142,432) lira (41) kuruştur2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Umumî, fennî ve hususî şartnameler D Keşif cetveli E 1 aded 1/500 vaziyet plânı ve 14 aded 1/50 tatbikat plânı (cepheler ve maktalar dahil) İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilinde Ankarada Kızılay Umumî Merkezinden ve İstanbulda Kızılay İstanbul Deposu Müdiriyetinden alabilirler. 3 Eksiltme 10/8/939 tarihli perşembe günü saat 11 de îstanbul Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdiriyeti nezdinde müteşekkil İhale Komisycnu huzurunda) yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lâzımdır. A En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatım iyi ve tamam bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Vilâyet Ehliyet komisyonundan alınmış fennî ehliyet vesikası. B Bu seneye aid Ticaret Odası vesikası. 6 Teklif mektubları vukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdiriyetinde müteşekkil İhale Komisyonuna getirüecek, Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olınası ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. KIZILAY CEMİYETİ TÜRKİYE Zonguldak Valiliğinden: Zonguldak Vilâyeti içinde Zonguldak Kilimli yolunda yapılacak 70347 lira 61 kuru? muhammen keşif bedelli veni şose ve smaî imalât işi kapalı zarf ve vahidi fiat usulü ile eksütmeye konulrnustur. Eksiltmesi 21/8/939 günü saat 11 de Zonguldak Vüâveti Daimî Encümeninde vapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Zonguldak Nifıa müdürlüğünde ve Daimî Eneümen kaleminde görülebilir Muvakkat teminat «4767» liradır. Eksiltmeve girmek istiyenlerin ihale gününden sekiz gün evvel Zonguldak Vilâyetine müracaat ederek Vilâvet makamındsn alınmış müteahhidlik ehlivet vesikasile Ticaret Odasmdan bu yıl içinde alınmış vesika ve teminatlarüe birlikte teklif mektublarını vukarıda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline k?dar Daimî Eneümen reisliğine vermeleri ilân olunur. (5923) Er zurum Valiliğin den: Erzurum Vilâyet Üçüncü Müfettişlik grup inşaatı sahasmda yenıden yapılacak olan jandarma müfettişlik binası inşaatmm betonarme karkas kısmı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 Bu için keşif bedeli 42962 lira 90 kuruş. 2 îhalesi 18 ağustos 939 cuma günü saat 15,06 Erzurum Vilâveti Nafıa Komisyommda yapılacaktır. 3 Muvakkst teminatı 3222 liradır. Evrakı fenniyeyi Grup İnşaatı Kontrol Şefliğinr'e okuyabüirler. 4 İsteklüerin bu işe iştirak edebilmeleri için sekiz gün evvel istida ile Vilâyet makamına bu işi yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lâzımdır. (5776) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Siird Defterdarlığından: 1 Eksiltmive konulan iş: Siird Vilâyeti merkezinde Hükumet konağı 138767 lira 49 kurustan ibaret inşaatın tamamı olup 14 ayda ikmal edilecek ve bedeli 939 vc 940 senelerinde ödenecektir. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunjardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Bayındırhk isleri genel şartnamesi D Yapı işleri umumî ve fennî şartnamesi E Vahidi fiat listesi, hususî şartname, keşif hulâsası cetveli. F Projeler, İstekliler ihale gününe kadar Siird Defterdarlık ve Nafıa Müdürlükdsirclerinde ve NaLa Vekâletinde bu evrakı görebilirler. 3 Eksiltme 17/8/939 perşembe günü saat 17 de Siird Defterdarlık odasında müteşekkil Komisvonca vapılacaktır. 4 Eksiltmive girebilmek için isteklüerin bedeli keşfin elli bin liraya kadar c'c 7.5 ve fazlası için T5 oalrak 8188 lira 37 kuruşluk teminat mektub veva makbuzu ve bundan başka aşağıdaki vesikalarını kapalı zarf usulü veçhile zarflara koyması lâzımdır. Siird Vilâvetinden bu iş için alman ehliyet vesikası. 1939 malî senesine aid Ticaret Odası vesikası. 5 Ehliyet vesikası talebinde bulunanlar ihale gününden en az sekiz gün evvel istida ile Vilâvete müracaat edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesıka talebinde bulunmıvanlar eksiltmiye giremiyeceklerdir. Bu suretle vesika talebinde bulunanlar o zamana kadar yapmış oldukları işlere dair vesikası leffedilecektir. 6 Teklif mektubları vukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Rivasetine getirilecek, makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (5331) Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 1 Gümrük Muhafaza kıtaatı ihtivacı için 3500 takım kîşlık elbisemn 25/8/939 cuma günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 2 Bunların tahmin edilen fiatı 35000 lira ve muvakkat teminatı 2625 liradır. 3 Sartnamesüe nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 4 İsteklüerin 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıvacakları teklif mektublarm: o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han 2 nci kattaki komisyona vecmeleri. (5784) Erzurum Valiliğin den: Erzurum Vilâyet Üçüncü Umumî Müfettişlik grup inşaatı sahası yeniden yapılacak olan büyük havuz inşaatı ve tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 Bu işin keşif bedeli 23924 lira 20 kuruştur. 2 İhalesi 18 ağustos 939 cuma günü saat 15 te Erzurum Vilâyet Nafıa Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminatı 1794 liradır. 4 İstekliler bu işe aid evrakı fennjpeyi Grup înşaatı Kontrol Sefliğinde okuyabil ; rler. 5 İsteklüerin bu işe iştirak edebilmeleri için sekiz gün evvei istida ile Vilâyet n>akamma müracaatle bu işi yapabileceklerine dair ehîivet vesikası almalan lâzımdır. (5777) İstanbul asliye üçüncü hukuk mahkemesinden: Kasımpaşa Hacı Hüsrev mahallesi İ mambahçe sokak 13 numarada sakin Safiye Taylan tarafmdan ayni mahalde mukim kocası Mehmed Taylan aleyhine 938/1141 numara ile açılan boşanma davasmdan dolayı gıyaben icra kılman tahkikat ve muhakeme neticesinde: Safiyenin dinlettiği şahidler müddeaaleyh Mehmedin karısına bakmadığmı ve aralannda sık sık kavga çıkarak karısı mezbureyi dövdüğünü ve evıni terkeden mumaüeyhin işsiz güçsüz bir adam olduğunu beyan ve ifade eylemelerine nazaran evlilik birliğinin idamesine imkân kal madığma ve kabahatin mumaileyhte olduğuna mahkemece de kanaat hasıl olduğundan kanunu medeninin 134, 138 ve 142 nci maddeleri mucibince boşanmalarma ve müddeaaleyhin bir sene müd detle evlenmemesine ve keyfiyetin tesciline dair 10/4/939 tarihinde verilen hükümü havi 939/612 sayılı ilâm müddeaaleyhin mezkur ikametgâhı terk ve yenisinin de meçhul bulunmasma mebni H. U. M. kanununun 141 inci maddesine tevfikan ilânen tebliği tensib kılmmış ve bir sureti de mahkeme divanhanesine talik edümiş olduğundan tarihi ilândan itibaren 15 gün zarfından müddeaaleyh Mehmed Taylanın temyizi dava edebileceği tebliğ makamına kaün olmak üzere ilân olunur. Siird Defterdarbğından: Cumhuriyet gazetesinin 19, 26 temmuz ve 2 ağustos 939 tarihli nüshalarında neş/redÜen Siird Viîâyeti merkezinde yapılacak hükumet konağma aid ilânda keşif bedelinin sehven 125338 lira 31 kuruş ve muvakkat teminatm 7516 lira 92 kuruş yazıldığı görülnnüştür. Keşif bedeli 138767 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatın da 8188 lira 37 kuruş olduğu tashihen ilân olunur. (6038) T. C. ZİRAAT BANKASI Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası Şube ve ajans adedi : 262 Zîraî ve ticarî her nevi banka muameleleri ur* Kuruluş tarihi : 1888 Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünden: 1 Okulumuzun kavıd ve kabul müddeti Genelkurmay başkanlığınca 15 ağustos 939 tarihine kadar uzatılmıstır. Bu müddetin nihayetine kadar istekliler bir istida ile Okul Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 2 İstidaya şunlar bağlanacaktır: A Fotoğraflı nüfus cüzdam veya musaddak sureti (tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul edilmez.) B Beş smıflı ilk okul şehadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi (nihavet üzerinden bir sene müddet geçmiş olanlar kabul edilir). C Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kâğıdı. D Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sahibi olmadıklan ve mahkumiyetleri bulunmadıkları hakkında hüsnühal kâğıdı. 3 Birinci sınıf için 12 ilâ 16. ikinci sımf için 13 ilâ 17 ve üçüncü smıf için 14 ilâ 18 yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geçmiş olmak. 4 Gedikli er olarak da avrıca orta okul mezunlan alınarak doğrudan doğruya donanmava gedikli erbaş yetiştirmek üzere gönderilecekierinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıvarak Okul Müdür. lüğüne rmiracaatleri. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ilâ 19 olacaktır). 5 İsteklüerin Kasımpaşada bulunan Okul Müdürlüğüne veya mensub oldukları Askerlik Şubelerine müracaatleri. (5558) Gazianteb Beledivesinden: 1 2 3 4 5 Gazianteb Belediyesi içme suvu işletmesine alınacak 50 aded 25 Mm. lik ve 950 aded 15 Mm. lik su saati talibi zuhur etmed'ğinden ayni şartlarla 20 gün müddetle kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeve konulmuştur. Eksiltme Gazianteb Belediyesinde 21/8/939 pazartesi günü saat 16 da teşekkül edecek encümende yapılacaktır. Bu isin keşif bedeli 16500 liradır. İstekliler bu işe aid şartnameleri ve keşif evrakını Gazianteb Beledjyesinde g'jrebilirler. Eksiltmeve girebilmek için isteklüerin teklif mektublarüe birlikte teminat ve vesikalarını, verilecek saatin bir nümunesini veva karakteristiklcrmi ayni gün saat 15 e kadar eneümen reisliğine tevdi etmiş bulunmaları lâzımdır. Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. Eksiltmeve girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanundaki şartlan haiz olmaları lâzımdır. (2861) Kulak, burun, boğaz mütehassısı îstanbul, Türbe karşısı No. 119 Telefon: 22587 Dr. 'a Naki \ rvıakı I Kelepir satılık bakkaliye mağazası Heybeliadada Ayyıldız caddesinde 38 numaralı bakkaliye mağazası müsaid şeraitle ehven fiatla acele satılıktır. Zayi Emniyet müdürlüğünden almış olduğum 31/20845 sayılı ikamet tezkeremi zayettim Yenisini alacağımdan hükmü olmadığım ilân ederim. Macar Konsoloshanesinde Kavas Layoş Kreçmer Sahtb ve Başmuharrtri: Yunut Nadi Umumi nesrtı/atı Uare eden Yazt Müdürü: Hikmet Münif Ulgen Cumhunyet matbaan Ziraat Bankasındakumbaralı veihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır. PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 4 4 4 40 100 120 160 Aded n » » • * 6 7 Ankara Belediye Reisliğinden: 1 Beledive Su İşleri Müdürlüğüne bir yüksek mühendis almacaktır. 2 Kadroya göre avlık ücret 300 liradır. Ancak isteklüerin vazlyetlerine göre yeni hükümler dairesinde ücret verilecektir. 3 îstekli'erin aşağıda yazılı vesikalarla Su İşleri Müdürlüğüne müracaatleri ilân olanur. A » Diploma B » Simdiye kadar çalıştığı yerlerden alınan vesikalar C» Sıhhat raporu D» FotoğrafT] bir istida E » Hüsnüha! gehadetnamesi. (5835) 1,000 500 250 100 50 40 20 Liralık n n 4,000 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Lira n DÎKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşagı dü?miyenlere % 20 fazlasile verilecektir. ikramiye çıktıgı takdirde Kur'alar sertede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikfinun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir.