Katalog

6 19 MART 2021 CUMA HABER T.C. İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 14.12.2020 tarih ve 409/397 sayılı karar ve 05.10.2020 tarih 431 no.lu Bakanlık İzni gereği 21 (yirmibir) yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. İli : İzmir İlçesi : Bornova Mahallesi : Işıklar Caddesi : ……… Sokağı :………… Vasfı : Arsa Yüzölçümü : 3.450,72 m2 Pafta :………… Ada No :11117 Parsel No :16 Malik :Vakıflar Genel Müdürlüğü İşin Süresi :21 yıl Vakıflar Meclisi Karar Tarih ve No.su: 14.12.2020 tarih ve 409/397 no.lu karar TAHMİN EDİLEN BEDEL: 2.065.221,24 TL (ikimilyonaltmışbeşbinikiyüzyirmibirTürkLirasıyirmidörtkuruş) GEÇİCİ TEMİNAT: 61.956,64 TL (altmışbirbindokuzyüzellialtıTürkLirasıaltmışdörtKuruş) İHALE TARİHİ VE SAATİ: 01 Nisan 2021 Perşembe günü ve saat 14:00 İŞİN ADI: “İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tapunun 11117 ada 16 nolu parselinde kayıtlı 3450,72 m2 yüzölçümüne sahip “arsa” nitelikli taşınmazın imar planı doğrultusunda “depolama tesisi” olarak kullanılmak üzere 21 (yirmibir) yıl süreyle yapım karşılığı kiralanması işi” Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 14.12.2020 tarih ve 409/397 sayılı kararına istinaden; Söz konusu taşınmazın; 1. İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılarak, 2 (iki) yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere, toplam 21 (yirmi) yıl olması, 2. Kira bedellerinin; a) İlk yıl (yer tesliminden itibaren) aylık 1.000,00 TL (bintürklirası) kira alınması b) 2. yıl aylık 5.000,00 TL (beşbintürklirası) kira alınması c) 3. yıl aylık 10.000,00 TL (onbintürklirası) kira alınması, d) 4.yıldan 21.yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması, 3. Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili, her türlü revize projesi ve detayların hazırlanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında yapılacak her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatların tamamlanması, tüm finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı kullanma izin belgesinin alınması, binanın/ tesisin faaliyete açılması, 4. İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiranın İdareye gelir kaydedilmesi, 21. Yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, 5. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, 6. Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında hiçbir şekilde kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması, ayrıca yer teslimi tarihinden itibaren inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması, 7. Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle veya başka nedenle toplam inşaat alanının artması durumunda aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanın azalması durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılamaması, ancak bu zorunlu azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %25 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, 8. Yüklenicinin talep ettiği ve Bölge Müdürlüğü’nün uygun gördüğü proje değişikliği fonksiyon değişikliğini de içeriyorsa, Bölge Müdürlüğümüz tarafından taşınmaz için ekspertiz raporu hazırlanıp bu rapor doğrultusunda yeniden kira tespiti yapılması (ihale sonucu oluşacak kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere) 9. 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %45’in üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması görmesi halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç bedel üzerinden hesaplanarak ödenmesi, Kayıt ve şartlarıyla, imar planı doğrultusunda “depolama tesisi” olarak kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 14.12.2020 tarih ve 409/397 sayılı karar ve 05.10.2020 tarih 431 no.lu Bakanlık İzni gereği; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 21 (yirmibir) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. İhaleye iştirak edecek istekliler; 1 İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/ İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2 Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 150,00 TL karşılığında temin edilebilir. 3 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 01.04.2021 tarih ve saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 4 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3) g) Tahmin edilen bedelin %10’una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra ilk ilan günü dahil düzenlenmiş olması gerekmektedir.) h) Tahmin edilen bedelin %50’den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ‘İş Deneyim Belgesi’ veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50’si değerlendirilir. h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi, İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/ onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığı, bulunduğu takdirde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 01.04.2021 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 5 Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 6 Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1333859) T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2020/257 KARAR NO: 2020/347 Davacılar, İLKNUR CILVARLIOĞLU VE TARIK CILVARLIOĞLU ileDavalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Soyisimdavasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜ İLE; Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Akpınar Mah 17 cilt no, 1 hane no da bsn:205 de nüfusa kayıtlı 30.06.2014 Gaziosmanpaşa doğumlu Tarık ve İlknur’dan olma 42205476426 TC Kimlik Numaralı HASAN HÜSEYİN CILVARLIOĞLU’nun adının HASAN DEMİR olarak düzeltilmesine, dair 25/09/2020 tarihinde karar verildiği ilan olunur.01/02/2021 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1335736) MÜDÜR FABRİKA SAHİBİNİ SUÇLADI ‘Asıl sorun fazla üretim baskısı’ Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen duruşmada sanıklardan fabrikanın sorumlu müdürü Asiye Angın, “Buradaki sorun fabrikada üretim baskısı nedeniyle personelin fazla üretim malzemesiyle çalışmalarıydı” diyerek fabrika sahiplerini suçladı. Fabrika sahibi Yaşar Coşkun, “Tutuklanma sebebimiz suçlu olduğumuzdan değil, kamuoyu baskısındandır” dedi. Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5’i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmanın dördüncü gününde sanık ve avukatlarının, tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin beyanlarını dinledi. Sanık Erşan Öztür ve Sanık Hasan Ali Velioğlu beyanında, iddiaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini talep ettiler. Sanık Asiye Angın da 7 yıldır fabrikada çalıştığını dile getirerek “Buradaki sorun fabrikada üretim baskısı nedeniyle personelin fazla üretim malzemesiyle çalışmalarıydı. 7 yıldır tüm psikolojik baskıya rağmen görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım” ifadelerini kullandı. Görüşünü açıklayan savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Ali Rıza Coşkun’un tutuklanması talebinin reddine ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, tahliye ve diğer taleplere ilişkin kararını açıklamak üzere duruşmaya bugün saat 14.00’e kadar ara verdi. l Haber Merkezi BOŞ ALANA ISABET ETTI Tel Rıfat bölgesinden Kilis’e 2 roket düştü Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nin kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket, dün akşam Kilis’e düştü. Roketlerin Eski Beşevler Mahallesi’ndeki boş bir alana düşmesi sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Roketlerin patlamadığı olayda ölenin ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır” denildi. l Haber Merkezi AVUKAT KAYA CINAYETI Zindaşti’yi yakalama emrine devam kararı İstanbul Bakırköy’de bir restoranda 3 yıl önce kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürülen avukat Kudbettin Kaya’yla ilgili İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari sanık Naci Şerifi Zindaşti’nin de aralarında bulunduğu 11 sanıklı davanın görülmesine dün devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki avukatı Benan Şenbayram, bu dava dosyasındaki bir numaralı sanık olan azmettirici Zindaşti’nin maktulü vurdurduğunun belli olduğunu belirterek aynı benzer olayların İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyada da bulunduğunu ve maktulün öldürülmeden önce duruşmada hasmı olduğunu söylediğini anlattı. Mahkeme, firari sanıklar Zindaşti ve Hasan Çataltaş hakkındaki yakalama emrinin devamına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sadece sanıklardan Zindaşti yönünden birleştirilmesi için muvafakat verilip verilmediğinin sorulmasına ve mahkemenin muvafakat vermesi halinde sanık Zindaşti açısından dosyanın ayrılarak gönderilmesine karar verdi. l DHA ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASI GAZETESI AYM hak ihlali görmedi Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin terör örgütü PKK/KCK medya yapılanmasıyla bağlantılı olarak, PKK’nin yayın organı gibi hareket ettiği şüphesiyle resen ceza soruşturması başlatıldı. Gözaltına alınan gazetenin imtiyaz sahibi İhsan Yaşar 6 Nisan 2018’de, gazetenin editörü Mehmet Ali Çelebi 10 Nisan 2018’de tutuklandı. AYM, değerlendirme sonucunda başvurucuların hak ihlali iddialarını yerinde bulmayarak, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edilmediğine karar verdi. l ANKARA SUSURLUK DAVASI AVUKATLARINDAN Kavşut evinde ölü bulundu Balıkesir’de 1996’da yaşanan ve Türkiye’yi sarsan “Susurluk kazası”ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe’nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu. Kalp krizine bağlı olarak öldüğü düşünülen Kavşut’un bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. l DHA T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından almış olduğum yabancı temsilcilik personel kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. LAURA BOLATOVA