Katalog

2017 YILI YOL BAKIM VE ONARIM ŞEFLİĞİMİZCE KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ ATAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 Yılı Yol Bakım ve Onarım Şefliğimizce Kullanılmak Üzere Çeşitli İnşaat Malzemeleri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/224012 1 İdarenin a) Adresi: BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO: 4A 34746 ATAŞEHİR/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2165705000 2166870775 c) Elektronik Posta Adresi: fenisleri@atasehir.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https: //ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 27 Kalem Çeşitli İnşaat Malzemeleri Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: Küçükbakkalköy Mahallesi Kocasinan Caddesi No: 2’de bulunan Yol Bakım ve Onarım Şefliği Deposu c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanacak olup; işe başlama tarihinden itibaren 150 takvim günü günü içerisinde yüklenici peyderpey teslimi gerçekleştirecektir. İdarenin yazılı veya fax ile tebliğinden itibaren 3 gün içinde sevkiyat yapılacaktır. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/ İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 29.05.2017 10: 00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 599679) T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 2016/221 Esas DAVACI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN 7. BÖLGE MD VEKİLİ: Av. VASFİ YEMEZ DAHİLİ DAVALI: Meryem KETENCİOĞLU Tutluk Köyü Taşova/AMASYA Davacı Karayolları GEnel Müdürlüğüne İzafeten 7.Bölge Müdürlüğü ile dahili davalı Meryem KETENCİOĞLU arasında görülmekte olan Kamulaştırma davasında, Dosyamızda davalı olan Sakarya İli Adapazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi/Köyü Nüfusuna kayıtlı Taşova 10/02/1977 doğumlu Saffet ve Nezaket kızı 23647995454 TC Kimlik numaları Meryem KETENCİOĞLU’nun Mersin adreslerinin olmadığı, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, HMK.317/2 maddesi, HMK 129 ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren dava konusu Amasya ili Taşova ilçesi Tutluk köyü 101 ada 10 parsel sayılı taşınmazın başkasına devir ferag ve temlikinin yasak olduğunun aksi halin cezai ve hukuku sorumluluk gerektirdiğinin HMK’nin 317. maddesi gereğince ilanın yayın tarihini takip eden yedinci günden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı HMK’nin 129. Maddesinde belirtilen şekilde sunmanız, süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız ve 19/06/2017 günü saat 09.15’de duruşmada Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 598976) İLAN T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/512 Esas MİRASÇI: METİN DUMAN (TC:42943446286) Vasiyetnamenin açılması davasının yapılan yargılamasında; Müteveffa MEHMET DUMAN’ın ölmeden Önce Beyoğlu 35. Noterliği’nde tanzim ettirmiş olduğu 27/10/2003 tarihli ve 23641 yevmiye No’lu Vasiyetnamenin açılıp okunmasında; Vasiyetname gereğince: “Vefatım halinde, tapu ile adıma kayıtlı bulunan İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Cevatpaşa mahallesi, Güvencin sokak No:5 adresindeki binada bulunan hak ve hissemden 1. bodrum kat, giriş dükkân, 1. katta bir daire, 2. katta bir daire, 3. katta bir daireyi çocuklarımdan oğlum 01.01.1967 doğumlu İBRAHİM DUMAN’a %50 ve kızım 01.01.1969 doğumlu FİDAN DUMAN’a %50 paylaşılmak üzere bırakmayı vasiyet ediyorum. Son arzularım bunlardan ibarettir.” şeklinde vasiyette bulunduğu anlaşılmıştır. Mirasçı METİN DUMAN’ın yurtiçi ve yurtdışı adresine ulaşılamadığından duruşma günü: 28/09/2017 günü saat: I0:20’de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususlarında TMK’nin 597. maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/03/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 599446) İLAN T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/484 Esas DAVALILAR: 1 HÜSEYİN ARSLAN Akpınar Köyü Merkez/ ESKİŞEHİR 2 NURETTİN ARSLAN Akpınar Köyü Merkez/ ESKİŞEHİR Davacı Botaş tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; maliki olduğunuz Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Akpınar Mahallesi 14071 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın daimi ve geçici irtifak hakkının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti istemli açılan davada, mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 24/05/2017 günü saat: 09:25’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK’nin 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 599062) DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR KAMU HASTANE BİRLİĞİ (ÇEKMECE) SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AMELİYATHANE VE DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/199684 1 İdarenin a) Adresi: Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No: 1 Yenibosna BAHÇELİEVLER/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2124546100 2124546188 c) Elektronik Posta Adresi: satinalma.cekmece@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https: //ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: 4 Kısım Demirbaş Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: Genel Sekreterliğimize bağlı İstanbul S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Beylikdüzü ek hizmet binasına kurulu vaziyette teslim edilecektir. c) Teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren en geç 45 (kırkbeş) gün içinde malzemelerin montajı tamamlanmış ve malzemer kurulu halde teslim edilmiş olacaktır. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi (Zafer Mh. Çınar Sok. Adapark Plaza No: 1 Yenibosna/İSTANBUL) b) Tarihi ve saati: 02.06.2017 10: 30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 4.3.2. 4.3.2.1. Kaliteye ilişkin belgeler: Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 1. Kısım Firmanın TS13005 Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması 2. KısımFirmanın TS13005 Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 3. Kısım 1. KalemFirmanın TS13005 ve TS 12426 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistem Belgesi olmalıdır. 3. Kısım 2. KalemÜretici Firmanın ISO 9001 ve ISO 13485 Kalite Yönetim Belgesi olmalıdır. Üretici Firmanın TS 12426 ve TS13005 Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 3. Kısım 3. KalemFirmanın ISO 13485: 2003 Kalite Belgesi olmalıdır. Firmanın TS12426 ve TS 13005 Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 3. Kısım 4. KalemÜretici Firmanın ISO 9001 ve ISO 13485 Kalite Yönetim Belgesi olmalıdır. Üretici Firmanın TS 12426 ve TS 13005 Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 3. Kısım 5. KalemÜretici Firmanın TS13005 ve TS 12426 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Üretici Firmanın ISO9001 ve EN ISO13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistem Belgesi olmalıdır. 3. Kısım 6. KalemFirmanın TS13005 ve TS 12426 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Firmanın ISO9001 ve EN ISO13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistem Belgesi olmalıdır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: a)KATALOG: Teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir. Sunulan kataloglar üzerinde teknik şartname maddeleri tek tek işaretlenecektir. b) DEMO: Komisyonun gerekli görmesi halinde isteklilerden DEMO istenebilir. Demo esnasında malzemelerin teknik şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek ve DEMO yapılacak ve DEMO raporu düzenlenecektir. İdarenin belirleyeceği yer ve tarihte demostrasyonu gerçekleştirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. c)Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: İstekliler malzemelerin hangi ........marka, ........model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgelerini teklifle birlikte mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre “evethayır” “okunduanlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi (Zafer Mh. Çınar Sok. Adapark Plaza No: 1 Yenibosna/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi (Zafer Mh. Çınar Sok. Adapark Plaza No: 1 Yenibosna/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 599733) İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/17 Esas, KARAR NO: 2017/101 Davacılar Ahmet Furkan Balta, Fatma Balta, Umeyr Enes Balta tarafından Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan soyisim tashihi davasında verilen 17/03/2017 tarihli kararı ile Davacılar Karabük İli, Ovacık ilçesi, Sarılarsonya Köyü, Cilt No: 0035, hane no: 6’ da kayıtlı T.C 34013388268 Ahmet Furkan ve Karabük İli, Ovacık ilçesi, Sarılarsonya Köyü, Cilt No: 0035, Hane No: 6’da kayıtlı, TC 34055386802 Umeyr Enes’in taleplerinin KABULÜ ile BALTA olan soy isimlerinin “KARADENİZ” olarak düzeltilmesine, nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline, karar verilmiş olup, iş bu karar ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 599319) C MY B