Katalog

İNŞ.20 REFERANSLI, 1., 3., 5., 6., 9., 11., 12., 13., 19. VE 20. BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN TRAFO MERKEZLERİNDE YAPILMASI PLANLANAN MUHTELİF BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞLERİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ İNŞ.20 Referasnslı, 1., 3., 5., 6., 9., 11., 12., 13., 19. ve 20. Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan Trafo Merkezlerinde yapılması planlanan muhtelif bakım onarım ve yapım işleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası 2019/469553 1İdarenin a) Adresi Nasuh Akar Türk Ocağı 2/15 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarası 3122038817 3122038288 c) Elektronik Posta Adresi [email protected] ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı b) Yapılacağı yer c) İşe başlama tarihi ç) İşin süresi 3 İhalenin 10 adet trafo merkezinde yapılması planlanan muhtelif bakım onarım ve yapım işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. İstanbul / Avrupa, İzmir, Adapazarı, Kütahya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Antalya ve Edirne Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. a) Yapılacağı yer Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati 23.10.2019 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki “DIII grubu işler” benzer iş olarak değerlendirilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümü 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazetenin “İlanlar” bölümünde yer alan duyurusunda yer alan hususlar doğrultusunda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı 45. maddesi çerçevesinde yapılacak hesaplamalarda (N) sınır değer katsayısı (1,00) olarak dikkate alınacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1058011) T.C. ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN MÜDÜRLÜK/BİRİM: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLGİLİ ADARE: Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A İLGİLİ TELEFON: (216)570 50 00/1436 İHALENİN YAPILACAĞI YER: Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu İHALE TÜRÜ: KİRALAMA İHALE USULÜ: 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü HİZMETİN YAPILACAĞI YER: Ataşehir Belediye sınırları HİZMETİN NİTELİĞİ: Ataşehir sınırları dahilinde 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. ve 64. Maddeleri gereği 10 adet Baz İstasyonu sahası yerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi. İHALE KAYIT NO (Encümen Kararı): 2019/500 İLAN METNİ 1 İHALE BİLGİLERİ a) İl/İlçe b) Mahallesi İSTANBUL/ ATAŞEHİR MUHTELİF YERLER c) Cinsi 1Kira Bedeli (10 yıllık) GSM Baz istasyonu 2.900.000,00 TL+KDV (İki milyon dokuz yüz bin TL+ KDV ) 2Yıllık Muhammen (Her Baz İstasyonu yeri için) Kira Bedeli 29.000,00.TL + KDV (Yirmi dokuz bin TL + KDV ) 3 Baz İstasyonu Yeri Sayısı 10 4 Süresi 5 Geçici Teminat (2886 DİK) 10YIL 87.000,00TL 6 Dosya(Şartname Bedeli) 7 İhale Tarihi ve Saati 1.000,00.TL 10/10/2019 Saat 11:00 İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler Gerçek Kişiler 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan sureti 2. Kanuni İkametgâh Belgesi 3. Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak) 4. İhale dosyası alındı makbuzu 5. Ataşehir Belediyeden İhale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair belge. 6. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 7. Ticaret ve Sanayi Odasından İletişim işi yaptıklarına dair belge 8. Kamu İhalelerine yasaklı olmadığına dair beyan Tüzel Kişilerden 1. Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri 2. Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale ilan süresinde İletişim işi yaptıklarını gösterir faaliyet belgesinin onaylı sureti 3. Geçici Teminat Belgesi veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak) 4. İhale dosyası alındı makbuzu 5. Ataşehir Belediyeden İhale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair belge. 6. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 7. Temsilci veya Vekilin Kimliği 8. Kamu İhalelerine yasaklı olmadığına dair beyan Bu ihaleye ait ihale hazırlık dosyası İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Ataşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. İstenilen tüm belgeler güncel ve ıslak imzalı asıl veya tasdikli olmalıdır. İhaleye katılacak iştirakçilerin tüm belgeleri hazırlayarak ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekir. İLAN OLUNUR Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1056146) T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2019/552 Esas Dosya No Taşınmaz Ada Parsel Kamulaştırılan Alan Malikler 2019/552 TRABZON İLİ BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ 634 ada 4 parsel 216,74 m² 1 Havva KAYA, 2 Osman KAHYAOĞLU, NEFSİŞARLI MAHALESİ 3 Nevin KORKMAZ 4 Neriman DERELİ, 5 Coşkun KAYA, 6 Metin KAYA, 7 Hakan BİRİNCİ Yukarıda ada parseli belirtilen taşınmaza yönelik olarak davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tapu malikleri aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde 3. şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakfıkebir Ziraat Bankası Şubesi’ne tevdiine müteakip taşınmazın kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hak sahibinin son ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu Kamulaştırma Kanunun 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10 maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 25/09/2019 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1059337) T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2019/36 Esas HAKİM:MUSTAFA TOPRAK 190395, KATİP:NİGAR ÇAKIR 117941 Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Onur Taşdemir ve diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili davasında verilen ara karar gereğince; Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Camidağı Mahallesinde bulunan 105 ada 30 parsel sayılı 1612,51 m² büyüklüğünde taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına karar verildiğini, kamulaştırma kanunun 8. Maddesi gereğince tapu maliki davalılarla uzlaşma sağlanamadığını, bu nedenle kamulaştırma kararı alınan alanın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tapudan yol olarak terkinini talep ve dava etmiştir. Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan dahili davalı 44086575694 T.C. Kimlik numaralı, Mehmet ve Emine oğlu, 15/02/1986 doğumlu ONUR TAŞDEMİR’e dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya yapılamadığı anlaşılmıştır. Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren davalı 44086575694 T.C. Kimlik numaralı, Mehmet ve Emine oğlu, 15/02/1986 doğumlu ONUR TAŞDEMİR’e idari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin isi Vakıflar Bankası Rize şubesi nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalı ONUR TAŞDEMİR’in duruşmanın atılı bulunduğu 10/12/2019 günü saat 09:10’da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesinin gerekli olduğu aksi takdirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1058723) T.C. ANTALYA KADASTRO MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2013/383 Esas KARAR NO: 2015/400 Mahkememizin 16/09/2015 tarih ve 2013/3832015/400 EK sayılı kararı Yargıtay 20 Hukuk Dairesi’nin 29/05/2019 Tarih ve2016/13017 Esas 2019/3785 Karar sayılı Onama İlamı ile Orman İdare vekili tarafından verilen karar düzeltme dilekçesi tebligat yapılamayan Hasan kızı Nezihe AKMAN’a, 7201 sayılı Tebligat Kanun’nun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 04/09/2019 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1058717) 6 HABER 5 bin kişiyi parka sığdırma cambazlığı.. Muhalefet iktidarda olsa? İstanbul’un geniş alanlarının 17 yıl içinde yok edildiği, AVM türü yüksek binalar ve mesela Mecidiyeköy’de Ali Sami Yen Stadı’nın olduğu yerin gökdelen ormanına dönüştürüldüğü için iktidara eleştiri yağmuru var. Biri çıksa da kentin merkezlerinde inşaatlara peşkeş çekilen bu alanların büyüklüğünü hesap etse.. Depremde toplanma yerleri mavrasında herkes farklı şeyler söylüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklıyor: İstanbul’da 10 bin toplanma alanı var! AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu aynı gün: 2 bin 864 alan var. Bu toplanma alanları park ve bahçelerden oluşuyor. Bunları da, burada yapılacak inşaatları da belediyeler belirliyormuş, AFAD da kendi sitesinde semt semt haritalarda bunları ilan ediyor. Ancak dedikodu, sohbet alanları Mahalle ve sokağımın adını verdim, yaklaşık 30 bin kişi yaşıyor mahallede. Bahariye’de, adı hâlâ havuz diye geçen küçük park ve daha aşağıda bir okulun bahçesi deprem toplanma alanı. Düşündüm, birkaç bin kişi buraya nasıl sığar.. Ayrıca orada toplanıp ne yapacaklar? Yani bence uyduruk ve fuzuli ve göz boyamaca bir iş.. İnsanların zaten bildikleri boşluklar! Bunları da bakanlar, 10 bin deprem toplanma alanımız var diye açıklama yapıyorlar! Tası tarağı toplayıp millet bahçelerine doğru yola mı çıkacaksınız veya Belgrat Ormanları’na, Karadeniz sahillerine.. Ayrı bir macera! Alanlar neye yarar? Deprem toplanma alanları neye yarar? Niçin insanlar orada toplanacaklar? a) Evi yıkılmıştır, diyelim ki Kızılay, AFAD, her neyse gelecek çadır verecek, orada yaşayacaklar. Veya depremin artçı şoklarından korunmak için insanlar yine çadırlarında yatacaklar. AFAD’ın gösterdiği yerler, insanların ancak dedikodu, ayakta sohbet, dert yanmak, ağlamak, üzülmek, kaybettiklerini aramak için var. Orada ne çadır kurulabilir (ancak 5 10 aileye), ne de insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilir. Tuvalet, su vb.. yemek dağıtmak.. ‘Şaka gibi’ Tuzla’dan bir dostum aradı ve bakın neler yazıyor, harita da gönderdi: “AFAD’ın toplanma yeri hizmetine girdim. Benim eve en yakın toplanma yerleri şunlar: Sol üstteki kocaman olan Beyaz Evler Sitesi’nin otoparkı olarak kullanılıyor. Yer çakıl. Tepesi açık.. Postane yazısının (mahallenin adı) yanındaki küçük yer 3 çadır alır. Sağdaki yer çocuk parkı. Dördüncü çadırı kurmak için kaydırakları sökmek gerek. Halbuki, benim mavi ile işaretlediğim yerde 67 metrelik ağaçlar ile üstü kapalı bir park var, üstelik burada hemen solundaki Belediye Halı Sahası’nın jenetarörü de kurulu. Dahası su tesisatı da var. Hatta bir de su kuyusu var, içinde suyu da var. Yaklaşık 50 çadırı, hiçbir işlem yapmadan ağaçlar altına kurabilirsiniz. Kaldı ki, halı saha zaten üstü branda ile kapalı, 200 kişiyi barındıracak kocaman bir çadır. Yanındaki tek katlı (yıkılması çok düşük olasılık olan) hizmet binasında, duşu, tuvaleti ve bir atıştırmalık büfesi mutfağı olan bir yer var. Burayı acaba neden görmediler? Ayrıca büyük kırmızı alandan sağa doğru ilerlediğinizde Rauf Orbay Caddesi köşesinde gene üstü branda kapalı, 200 kişi barındıracak, gene mutfağı, duşutuvaleti olan ikinci bir (özel) halı saha var... Kılavuzu AFAD olanın… diyeceğim ama dilim varmıyor... Bir depremde gene biz komşular bir diğerimize destek olacağız herhalde. Deprem öncesi hazırlığı böyle olan AFAD’ın, depremden sonra kurtarılacakları arayacağı yer acaba neresi olur? Şaka gibi.” Muhalefet: Ben iktidarda olsam..   Yok deprem alanlarıymış.. Boş laflar.. Diğer önlemler de boş laflar. Tek kurtarıcı var: Sağlam binalar... Yassı kadayıf olacak 5 bin binayı hemen 1 yıl içinde yıkmak... Yıkılması mukadder 150 bin binaya acilen müdahale.. Güçlendirilmesi zorunlu olanları gündeme almak. AKP iktidarı, 17 yılı boşa harcadı. İnsanların hayatlarını hiçe saydı. İstanbul’un yıkılmasıyla ülkenin diplere yuvarlanma olasılığına göz yumdu. 36 milyar dolar deprem vergisini ise har vurup harman savurdu. Bu duruma yasal olarak nasıl müdahale edilebilir, ey muhalefetim! Bir seçenek sunsan, “ben iktidarda olsam..” diye.. Millet seni neden iktidar yapması gerektiğini anlasa! Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden almış olduğum mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. EVREN KASAP