Katalog

KANLICA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SIKLIK BAKIMI VE KORUYA TAHVİL SAHALARINDA KONTROLLÜK VE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜKANLICA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Sıklık Bakımı ve Koruya Tahvil Sahalarında Kontrollük ve Teknik Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/167735 1 İdarenin a) Adresi: Kanlıca Mahallesi Tekke Mevkii Mihrabat Caddesi No: 66 34810 KANLICA BEYKOZ/ İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2164134014 2164134022 c) Elektronik Posta Adresi: [email protected] ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https: //ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı: Beykoz Orman İşletme Şefliğinde 252,10 hektar sıklık bakımı ve Riva Orman İşletme Şefliğinde 409,50 hektar koruya dönüştürme (tahvil) sahası olmak üzere toplam 661,60 hektar saha Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün; Beykoz ve Riva Orman İşletme Şeflikleri 2017 yılı iş programında yer alan sahalarda c) Süresi: İşe başlama tarihi 15.05.2017, işin bitiş tarihi 15.12.2017 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu Kanlıca Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 BEYKOZ / İST. b) Tarihi ve saati: 26.04.201714:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4’üncü maddesi 1’inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7’nci ve 8’inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 12’nci ve 13’üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur. Buna göre isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak; Gerçek kişi olması halinde; Gerçek kişinin Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu sahibi ve ortakları olmak şartıyla; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Tescil Belgesi”, Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişinin Orman Mühendisleri Odasından tescilli “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/serbest yeminli ormancılık ve/veya orman ürünleri ortaklık şirketi” olmak koşuluyla; mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir “Tescil Belgesi” 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Bu işte; erozyon kontrolü, sel kontrolü ağaçlandırma, rehabilitasyon, mera ıslahı, yeşil kuşak vb proje yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası İhale Birimi Kanlıca Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 BEYKOZ / İST. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası İhale Birimi Kanlıca Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 34810 BEYKOZ / İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 13.1. Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması: Yüklenici, bu madde uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmak zorundadır. 13.1. 2. Adet Orman Müh.veya Orm.Yük.Müh. ( En az 1 (bir) yıllık mesleki deneyime sahip, Orman Mühendisleri Odasına ve Odanın çalışanlar listesine kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı ve ruhsat belgesinde ihale konusu işte yetkilendirilmiş veya SMM adayı Serbest Meslek Mensubu olacaktır.) 13.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 1 adet Orman Müh.veya Orm.Yük.Müh.için 250,00 TL/ Gün,ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 13.3. İhale sürecinin uzaması ve sözleşme yapılmasının 15/05/2017 tarihinden sonraya kalması halinde sözleşme süresi; işin başladığı gün dahil, işi bitirme tarihi (15/12/2017) itibarıyla belirlenen gün sayısı kadardır. 13.4. İşin, ihale aşamasının uzaması ve sözleşme yapılmasının gecikmesi nedeniyle 15/05/2017 tarihinde başlayamaması ile idari tatiller v.b. durumlar yüzünden, sözleşme bedelinin altında bir bedelle tamamlanması halinde, yüklenici herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 585443) T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO : 2016/487 Esas DAVALI : HALİL AKPULAT Davacı Yapı Kredi Bankası A.Ş. tarafından davalılar Halil Akpulat ve Aysun Yabaş aleyhine İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi'nde bulunan, tapuya 955 ada 15 parselde kayıtlı 1. Kat 32 no'lu işyeri niteliğindeki taşınmazın 15/09/2015 tarihinde alacaklılarından mal kaçırma amacıyla diğer davalı Aysun Yabaş'a devrettiği iddiasıyla İ.İ.K.'nun 277. ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davasında, davalı Halil Akpulat'ın dava dilekçesinde bildirilen adresine dava dilekçesi ve ekleri tebliğe çıkartılmış, tebligat adresten ayrıldığı gerekçesiyle bila tebliğ iade edilmiş, UYAP üzerinden mernis adresi yönünden yapılan ve ayrıca zabıta marifetiyle yapılan araştırmadan da bir sonuç alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesinin Tebligat Kanunu'nun 31. maddesine göre iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve cevap süresinin de H.M.K.'nun 127. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta olduğu ihtarıyla dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/02/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 583183) ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 1 Çanakkale Belediyesi sınırları dahilinde, şehir mobilyaları (reklam raketli kapalı otobüs durağı, özel yapım kapalı otobüs durağı raket, bilboard, reklam kulesi, megalight, raketsiz kapalı otobüs durağı) yapım, bakım ve onarımının yapılarak, reklam amacı ile kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 36 ay süreli ihale edilecektir. 2 İhale 26/04/2017, Çarşamba günü Saat 13:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3 İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 996.586,93 TL+ KDV (Dokuzyüzdoksanaltı bin Beşyüzseksenaltı Türk Lirası Doksanüç Kuruş)’dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3’ü olan 29.897,61 TL (Yirmidokuzbin Sekizyüzdoksanyedi Türk Lirası Altmışbir Kuruş)’dir. İhale dosya bedeli 1.000,00.TL.(Bin Türk Lirası)’dır. 4 İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’den sonra teminat kabul edilemez.Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 5 İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilirler. 6 Belediye Encümeni 2886 sayılı yasanın 29. maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 7 İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 8 İHALE TEKLİF ŞARTLARI: a) Kanuni ikametgâhı olması, b) Yerli firma olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi. d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkânlarını gösterir belge ve en az muhammen bedel kadar iş bitirme belgesi. e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2017 yılı için tasdikli) e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. e.2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (e. 2)deki esaslara temin edecekleri belge, f) İmza sirküleri verilmesi. f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, f.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. g)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. i) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 1.000,00 TL ( BİN Türk Lirası) ihale dosya bedeli vermesi. j) Vergi Dairesinden ve SGK’den alınmış ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge. k) Çanakkale Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair Çanakkale Belediyesi İcra Takip Bürosu’ndan belge. l) İstekli firmanın çalıştığı diğer belediyelerden borcu olmadığına dair belgesi. m) Ticaret ve Sanayi Odası/Esnaf odasından ihale konusu işi (Açık hava reklamcılığı/Reklamcılık) en az 3 yıl yaptıklarına dair belge (2017 yılı içinde alınmış olacak) n) İhale konusu işi Türkiye sınırları içinde nüfusu en az 100.000 (yüzbin) olan bir şehirde son 10 yıl içinde en az 3 yıl yaptığına dair iş deneyim/iş bitirme belgesi. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın mezkür belgeyi sunması gerekir. o) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne en geç 26/04/2017 Çarşamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez. p) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. r) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. Keyfiyet İlan Olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 584266) T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (TEREKE HÂKİMLİĞİ) TASFİYE MEMURLUĞU BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI DOSYA NO: 2014/34 TEREKE MÜTEVEFFANIN ADISOYADI VE ADRESİ: İsmail Hakkı SÖYLER TC: 34717757438) Atatürk Bulvarı Cad. N:9/3 (Söyler Avcılık) Kartal/İSTANBUL VEFAT TARİHİ: 07/12/2013 Mahkememizin kararı ile, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mah. 11 Cilt, 349 Aile, 4 Sıra No’da kayıtlı Mehmet ile Hafıze oğlu, 05/04/1953 doğumlu, 07/12/2013 tarihinde vefat eden 34717757438 T.C. Kimlik numaralı İSMAİL HAKKI SÖYLER’in tereke mallarının alacaklıların alacaklarını ve dolayısıyla tasfiye masraflarını korumayacağı anlaşıldığından T.M.K’nun 612, 636 ve İ.İ.K’nun 218, 219, 220. maddeleri uyarınca iflas hükümlerine BASİT TASFİYE usulü ile tasfiyesine ve İSTANBUL BAROSUNA KAYITLI AV. HASAN ÜNAL’ın TEREKE TASFİYE MEMURU OLARAK ATANMASINA KARAR VERİLMİŞ OLUP terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından, Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K. 218. ve 220. maddeleri gereğince ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 585254) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/7 Esas KARAR NO: 2017/105 Davacı NEDJLIA KAHRAMAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABULÜ İLE İSTANBUL ili, MALTEPE ilçesi, KIRCAALİ Mah./Köy, Cilt 13, Hane 343’te nüfusa kayıtlı Ömer ve Nariye kızı, Kırcaaii 20/06/1980 doğumlu, 15362392540 TC No’lu NEDJLIA KAHRAMAN’ın nüfusta “NEDJLIA” olan ön adının soy adı baki kalmak sureti ile “NEJLA” olarak tashihen tesciline, ilamın gazetede ilanına karar verilmiş olup ilan olunur. 10/04/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 585718) T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ’NDEN Mahkememizin 2011/124 Esas, 2011/135 Karar sayılı ilamı ile Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Gökçetevek Köyü, Cilt No: 37, Hane No: 24’te nüfusa kayıtlı, Fesih ve Nesime’den olma, 10.05.1982 d.lu, T.C Kimlik No: 40123149262 olan DAVACI SERCAN YARALI’NIN KAYDEN “SERCAN” OLAN İSMİNİN “SEVCAN” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verildiği ilan olunur. 11.04.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 586044) T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. İCRA DAİRESİ’NDEN DÜZELTME İLANI 2017/5140 ESAS 07.04.2017 Tarihli İLN: 00581086 İlan numarası ile Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan İstanbul Anadolu 12. İcra Müdürlüğü’nün 2017/5140 Esas sayılı dosyasından satışa çıkarılacak olan 34 KP 0656 Plakalı aracın ihale yeri sehven yanlış yazılmış olup, İHALENİN YAPILACAĞI YER “MARİNE YEDDİEMİN OTOPARKI: AYDINLI YOLU CAD. BAHÇELİEVLER MAHALLLESİ GÜLŞEN SOKAK NO:22 PENDİK İSTANBUL” Adresinde Yapılacağı İlan Olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 585347) T.C. AKÇAKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN Dosya No: 2015/141 Esas Çocuğa Karşı Cinsel Taciz suçundan Sanık Müteh ve Şahide oğlu, 01/01/1960 doğumlu CİHAT MÜTEH hakkında “BERAAT” kararı verildiği, Sanığın Suriye uyruklu olması sebebi ile tüm aramalara rağmen açık ikametgâh adresi temin edilemediğinden aşağıda içeriği yazılı mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Akçakale 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 30/06/2015 tarih ve 2015/141 Esas 2015/447 karar sayılı “BERAAT” ilamına ilişkin, ilamın yukarıda adı geçen sanığa İLANEN TEBLİĞİNE, hükmün Yargıtay’da temyizi kabil olmak üzere kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı ilan ve tebliğ olunur. 03/04/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 586056) T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2015/528 ESAS MALİYE BAKANLIĞI’NA İZAFETEN İST. MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05/04/2017 GAİP: Davaya konu, Zeytinburnu ilçesi, 765 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın, 101,37 m2 yüzölçümlü taşınmaz maliki NURİ, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 585633) C MY B