Katalog

20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE 10 2025 YILI BASILI EVRAK İHALESİ TANITIM PANOLARI VE TABELA SATIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-HAYDARPAŞA NUMUNE ALINACAKTIR KAĞITHANE BELEDİYESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI BASILI EVRAK İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 2025 yılı Kağıthane İlçesi genelinde kullanılmak üzere tanıtım panoları ve tabe- İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: la alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre İKN: 2025/242937 açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 1)İdarenin: üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN: 2025/214952 a) Adı: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-HAYDARPAŞA NUMUNE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1) İdarenin: b) Adresi: TIBBIYE CADDESI NO:40 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL a) Adı: KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ c) Telefon ve faks numarası: 2165423232 - 2163460582 b) Adresi: SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap. 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL kik.gov.tr/EKAP/ c) Telefon ve faks numarası: 2122956828 - 2122950113 2) İhale konusu mal alımın: ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ a) Adı: 2025 YILI BASILI EVRAK İHALESİ b) Niteliği, türü ve miktarı: 27 KALEM 2) İhale konusu mal alımın: Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. a) Adı: 2025 yılı Kağıthane İlçesi genelinde kullanılmak üzere tanıtım panoları ve c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Satınalma Birimi, tabela alım işi Tıbbiye Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL b) Niteliği, türü ve miktarı: 22 m2 Işıklı oyma tabela 22 m2 Işıklı vinil germe tabe- ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, idare tarafından sipariş yazısının çekilme- la vb. sinden sonra 5 (beş )iş günü içinde yüklenici ihalede beyan ettiği tüm belge ve kriterlere uygun olmak Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden kaydıyla teslimatı eksiksiz yapacaktır. Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan mal ulaşılabilir. teslim edemez. Malzemeler peyder pey teslim edilecektir. İşin bitiş tarihi 30.12.2025’tür. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kağıthane ilçesi genelinde d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. ç) Süresi/teslim tarihi: Tüm teslimat, işe başlanılmasından itibaren 175 takvim gü- 3) İhalenin: nü içinde montajı gerçekleştirilmiş şekilde yapılacaktır .Yüklenici malların teslimini a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.03.2025 - 11:00 peyder pey gerçekleştirecektir. İdarenin belirttiği zaman ve yerlere yüklenici 3 gün b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştır- içinde malın nakliyesini ve montajını yapmak zorundadır. Siparişin faks veya tele- ma Hastanesi, Satınalma Birimi, Tıbbiye Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL fon ile tebliğinden itibaren 3 gün içinde teslimi gerçekleştirilecektir. 4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak d) İşe başlama tarihi: Sözleşmeden itibaren 1 gün içinde kriterler: 3) İhalenin: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsur - a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.03.2025 - 11:00 lara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ENCÜMEN 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; TOPLANTI SALONU 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirme- (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. sinde uygulanacak kriterler: 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kri- 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. terleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. gerekmektedir. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin 4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye bilgiler idarece EKAP’tan alınır. cevapları ve açıklamaları: Broşür 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. Katalog 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. NUMUNELERİN İSTEMİ 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir. kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Oda- 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. lar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi- % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. ği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gös- 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, teren belgeye ilişkin bilgiler, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliş - kriterler: kin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpı - 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken mı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzeri - kriterler: ne ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri ta- 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi- mamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu nat vereceklerdir. iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. deneyim belgesine ait bilgiler. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4.4.1. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Tabela, tak , tanıtım panoları mal alım işlerini yapmış olmak, benzer iş olarak ka- Kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir. bul edilecektir 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2175635) 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekli- ye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacak - tır. T.C. BİTLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye tek- lif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirme- ESAS NO : 2024/94 Esas leri zorunludur. Davacı MURAT MANDEŞ ile Davalılar MALİYE HAZİNESİ, BİTLİS ALANİÇİ KÖYÜ MUHTARLIĞI ara- 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile sında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 113 ada 3 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 376,84 m² üzerinden gönderilecektir. cinsi Ham Toprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun yol, güneyinin yol, batısının 2 parsel numaralı taşınmaz, kuzeyinin yol olduğu; 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edi - Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 115 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 772,30 m² cin- len birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fi - si Ham Toprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun 115/2 parsel, güneyinin, batısı- yat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fi - nın, kuzeyinin yol olduğu; yat sözleşme imzalanacaktır. Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 115 ada 2 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 539,42 m² cin- 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. si Ham Toprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun yol, güneyinin yol, batısının 115/1 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecek- parsel, kuzeyinin yol olduğu; leri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 116 ada 3 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 3494,64 m² 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. cinsi Ham Toprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun yol ve 116/5 parsel, güneyinin 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 116/4, 5, 9 parseller, batısının 116/2 parsel, kuzeyinin yol olduğu; günüdür. Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 116 ada 4 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 1497,39 m² 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. cinsi Ham Toprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun 116/5 parsel, güneyinin 116/9 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit parsel, batısının 116/9 parsel, kuzeyinin 116/3 parsel olduğu; edilen isteklilerden Kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir. Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 116 ada 5 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 1176,39 m² cinsi Ham Toprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun 116/7 parsel, güneyinin 116/6, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2175312) 9 parseller, batısının 116/3 parsel ve yol, kuzeyinin yol olduğu; Bitlis İli,Merkez İlçesi, Destomi Köyü,116 ada 6 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 1184,88 m²cinsi HamToprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun 116/7,8 parsel, güneyinin 116/8, 9 T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK parseller, batısının 116/9,5 parsel, kuzeyinin 116/5 parsel olduğu; Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 116 ada 9 parsel numaralı taşınmazın yüz MAHKEMESİ’NDEN ölçümünün 4099,86 m² cinsi Ham Toprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun 116/8 parsel, güneyinin yol, batısının 116/3 parsel ve yol, kuzeyinin 116/3, 4, 6 parsel olduğu; Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada 52 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 5149,91 m² Sayı: 2024/330 Esas cinsi Ham Toprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun dere, güneyinin 101/1 parsel, Davacı, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalı, ME- batısının 101/1 parsel içerisinde Diyarbakır-Bitlis karayolu, kuzeyinin dere olduğu; HET BAYRAM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 101 ada 54 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 10297,72 m² Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davalı MEHMET BAYRAM’ın maliki, bulundu- cinsi Ham Toprak, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusunun dere, güneyinin 101/55 par- ğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşa- sel, batısının 101/58 parsel, kuzeyinin 101/1 parsel olduğu; ğıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KU- Destomi köyünde Tesis Kadastrosunun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme uygulamasının 2022 yılında RUMU BAŞKANLIĞI tarafından Yozgat ili Çekerek İlçesi Yukarıoba Köy/Mah. kesinleştiği; Taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/94 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz 101 ada 62 Parsel sayılı Taşınmazın ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazların davacı adına tesciline karar BAŞKANLIĞI’nın projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamu- verileceği ilan olunur. 04/02/2025 laştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itiba- ren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2175588) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI’na yöneltilmesi gerekti- T.C.KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulma- sı kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izlemi- KAMULAŞTIRMA İLANI nin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaş- Sayı: 2024/467 Esas tırması alanlarının ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI adı- Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma iş- na tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin lemini yapan TEDAŞ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştı- konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bil- rılan Dava konusu Kırıkkale İli,Keskin, İlçesi, Olunlu Köyünde 137 Ada- 7 Parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ dirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahiple- adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek ri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas kamulaştırma bedeli davalı adına T.C Ziraat Bankası Keskin Şubesi’ne yatırılacaktır. Dava konusu taşın- numarası belirtilen dosya ilan olunur. 20/01/2025 mazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasına itirazı olanların mahkememize ilan KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ: tarihinden itibaren on gün içinde müracat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri, itiraz etmedikleri takdirde 2024/330 Esas no, İli Yozgat ili Çekerek İlçesi Yukarıoba Köy/Mah. 101 ada 62 kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceğine karar verileceği, 2942 Sayılı Kanunun 10/4. madde- Parsel sayılı taşınmaz maliki Davalı MEHMET BAYRAM. si gereğince ilgililere ilânen duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2174787) Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2173746)